方城县中医院传染病病区建设项目-第二标段-招标文件

方城县中医院传染病病区建设项目

项目编号：JS-G-********-**2

招 标 文 件

招标人：方城县中医院

招标代理机构：南阳中汇工程管理有限公司

日期：二零二四年一月

目录

第一章 招标公告.......................................................... 1

第二章 投标人须知........................................................ 7

第三章 评标办法.......................................................... 2 3

第四章 合同条款及格式.................................................... 3 1

第五章 工程量清单........................................................ 3 2

第六章 图纸.............................................................. 3 3

第七章 技术标准和要求.................................................... 3 4

第八章 投标文件格式...................................................... 3 5

第一章 招标公告

方城县中医院传染病病区建设项目招标公告

一、招标条件：

方城县中医院传染病病区建设项目已由相关部门批准，招标人为方城县中医院，项目已具备招标条件，南阳中汇工程管理有限公司受招标人委托，现对该项目进行国内公开招标。

二、采购需求：

2.1项目名称：方城县中医院传染病病区建设项目

2.2项目编号：JS-G-********-**2

2.3建设内容：方城县中医院传染病病区建设项目，位于城区缯国大道南侧、张骞大道西侧、滨河路东侧。规划地上**层、地下1层；属于一类高层公共建筑，耐火等级为一级。主楼结构为框架结构；总建筑面积为：****9.**㎡。该建设项目分为：土方工程、砌筑工程、混凝土及钢筋工程、屋面防水工程、门窗工程、楼面墙面装饰工程、天棚工程、其他装饰工程、给排水工程、暖通工程、电气工程、弱电工程、消防电工程等分部分项工程。

2.4招标范围：

第1标段：本项目工程量清单、施工图纸及招标文件约定范围内的所有内容；

第2标段：本项目施工阶段和缺陷责任期内全过程监理；

2.5标段划分及招标内容：本项目划分为2个标段；

第1标段：方城县中医院传染病病区建设（详见本标段工程量清单及图纸）；

第2标段：本项目施工期、保修期及责任缺陷期监理服务。

2.6计划工期：

第1标段：**0日历天；

第2标段：本项目施工期、保修期及责任缺陷期监理服务

2.7建设地点：城区缯国大道南侧、张骞大道西侧、滨河路东侧。

2.8质量要求：达到国家验收规范合格标准。

三、投标人资格要求：

第一标段：

3.1.1 投标人须具有独立法人资格（具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供有效的三证合一的营业执照）；

3.1.2 投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；投标人拟派项目经理具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（需提供项目经理无在建承诺书，以投标文件承诺书为准）

3.1.3 提供****、****、**** 年经审计的财务报告（若企业成立年份不足三年从成立之日算起，若成立不足一年的可提供成立以来的财务报表）

3.1.4投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、项目经理、委托代理人），并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由投标人自行负责；

3.1.5需同时提供信用中国下载的信用报告和中国政府采购网的政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图，对列入失信黑名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【查询渠道：信用报告应从“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前**日内；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）应查询政府采购严重违法失信行为记录名单，查询时间：本项目递交投标文件截止时间前**日内】；

3.1.6本项目招标不接受联合体投标，不允许非法分包和转包。

第二标段：

3.2.1投标人须具有独立法人资格（具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供有效的三证合一的营业执照）；

3.2.2具有房屋建筑工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质，并在人员、资金等方面具备相应工程监理能力。

3.2.3投标人拟派项目总监理工程师须具备房屋建筑工程专业注册监理工程师证书。

3.1.4投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、项目经理、委托代理人），并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由投标人自行负责；

3.1.5需同时提供信用中国下载的信用报告和中国政府采购网的政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图，对列入失信黑名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【查询渠道：信用报告应从“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前**日内；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）应查询政府采购严重违法失信行为记录名单，查询时间：本项目递交投标文件截止时间前**日内】；

3.1.6本项目招标不接受联合体投标，不允许非法分包和转包。

注：

1、本项目为不见面开标项目，即投标人不再到开标现场参与开标会议，故本项目对原件不审核，资格审查条件及评分得分项中涉及到的证明资料原件扫描件需在投标截止时间前上传至南阳市公共资源交易中心市场主体库，以上传至市场主体库的信息为准，过期更改的市场主体库信息不作为本项目评审依据。市场主体库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业自行承担责任；

2、本项目评标结果公示时， 同时公示中标人市场主体库信息（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/tpfront/CustomQyInfo/QyInfo.aspx），接受社会监督。

四、招标文件获取、保证金缴纳

4.1 企业市场主体库注册

本项目只接受方城县电子招标投标交易平台中已加入企业市场主体库的企业投标, 不接受其它形式投标，未入库的投标人请及时办理入库手续。市场主体库入库请参见方城县公共资源交易中心网站“资料下载”处《方城县公共资源交易中心投标人注册及网上下载招标文件操作手册》。企业办理市场主体库入库不收取任何费用，不需携带原件到方城县公共资源交易中心进行审核。因未及时办理入库手续造成的各项损失均由投标企业承担。

4.2 办理 CA数字证书

投标企业完成市场主体库会员注册后，必须办理 CA 数字证书方可在系统中办理招投标相关业务。CA 数字证书办理请参见方城县公共资源交易中心网站“资料下载”处《CA 数字证书办理所需资料》。

4.3招标文件下载时间：

招标文件下载起止时间：****年**月**日上午8:**至****年**月**日**:**。投标企业即可在规定时间内下载招标文件。

4.4 招标文件获取方法

4.4.1 投标企业凭CA 数字证书登录方城县电子招标投标交易系统，按要求下载电子招标文件。若因自身原因错过文件下载时间或未按规定下载电子招标文件的（若未下载招标文件将不能制作及上传电子投标文件），其投标将被拒绝，造成的损失由投标企业自行承担。

4.4.2 获取招标文件后，投标企业在“组件下载”中下载投标文件制作工具，使用投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.5 招标文件费用：无

4.6投标保证金缴纳及绑定

4.6.1本招标项目投标保证金允许转账、电子投标保函、保证金免缴、承诺函代替投标保证金四种方式。

4.6.2本项目投标保证金金额为：

第一标段：人民币伍拾伍万元整（******元）

第二标段：人民币陆仟元整（****元）

4.6.3采用银行转账：

（1）投标保证金缴纳截止时间：****年**月**日上午**:**（以投标保证金绑定成功时间为准）。

（2）投标保证金必须从投标企业银行基本账户转入交易中心保证金专户，且与方城县公共资源交易中心市场主体库中录入的银行基本账户信息完全一致（不支持结算卡支付）。若不一致，请及时登录电子招标投标交易系统申请变更，并及时提交审核。

（3）投标人如投报多个标段，保证金应分标段分别足额转入，多个标段保证金不能合计金额转入。投标人缴纳投标保证金后，应在规定的截止时间前通过方城县电子招标投标交易系统将投标保证金成功绑定至所投标项目和标段，并打印带二维码的投标保证金缴纳回执单，该回执单和银行转账凭证共同作为投标保证金缴纳成功的依据。

（4）凡出现投标保证金未按要求成功绑定，视为未缴纳投标保证金。因投标人的原因造成的无法及时缴费、无法成功绑定等一切后果，由投标人自行承担。

（5）为有效保护投标人信息，在本项目开标前不获悉投标保证金信息，不开具保证金收款收据，查询保证金是否到账敬请自行到汇出行或电子招标投标交易系统中查询。

（6）投标保证金已缴纳但未成功绑定的，投标人须带相关资料向中心财务股申请退款；投标保证金已缴纳且绑定成功的，由项目负责股室按相关流程退回原缴纳账户。

（7）保证金专用账户信息如下：

单位全称：方城县公共资源交易中心

开户银行：河南方城凤裕村镇银行有限责任公司

账 号：******************

行 号：************

4.6.4 采用电子投标保函方式：

（1）投标企业必须首先确认本市场主体库内填写的银行基本账户相关信息真实准确；企业可以在交易系统“参与投标”中选择“保函办理”-“电子保函申请”功能中自主选择电子保函平台、承保机构办理电子保函业务；办理电子投标保函费用必须出自投标企业基本账户。具体操作流程详见中心网站“资料下载”-“会员操作手册”。

（2）投标保证金截止时间，未按照招标公告和招标文件要求成功开具并查询到电子投标保函“正常履约”状态的，视为未交纳投标保证金，其投标文件将被拒绝，不能参加后续招投标活动。

4.6.5 保证金免缴

纳入南阳市建筑业企业信用评价且结果为 AAA 级的各类投标企业，在下一年度信用评价结果公告之日前，在参与方城县政府投资项目招标投标活动中，可免缴投标保证金。信用评价结果为 AAA 级的企业在投标时直接上传投标文件，无需其他操作，系统直接认定。

4.6.6 承诺函代替投标保证金

按照《南阳市公共资源交易管理委员会办公室关于进一步优化招标投标营商环境的通知》（宛公办【****】2 号）文的要求，在南阳市工程项目勘察、设计和物业项目招投标活动中，推行以投标承诺函替代投标保证金。

五、投标文件的递交

5.1 本项目为全流程电子化交易项目。投标人须注册会员、下载招标文件、缴纳保证金、绑定保证金、制作并上传电子投标文件等。

5.2 电子投标文件上传截止时间为：****年**月**日 ** 时 ** 分（北京时间）。

5.3 电子投标文件须在投标截止时间前登录方城县电子招标投标交易系统加密上传。

5.4 电子投标文件逾期上传，招标人不予受理，责任由投标人自行承担。

5.5 本项目评标过程中，评标委员以电子投标文件为依据评标。

5.6“本项目采用远程异地评标”，若因网络或软硬件设备故障等不可抗力因素造成远程异地评标无法开展时，招标人报经监督部门同意后，可改为当地评标，在主场补抽评标专家，并在主场进行评标。

六、开标时间及地点

6.1开标时间：****年**月**日**时**分。（北京时间）。

6.2开标地点：本项目采用“不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到方城县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标截止时间前,用 CA 数字证书登录方城县公共资源交易中心并进入“不见面开标大厅”等候开标,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（本次项目解密时长为 ** 分钟，不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，错过解密时长，视为该投标人自动放弃投标。）

6.3 本项目为不见面开标项目，即投标人不再到开标现场参与开标会议，故本项目对原件不审核，资格审查条件及评分得分项中涉及到的证明资料原件扫描件需在投标截止时间前上传至南阳市公共资源交易中心市场主体库，以上传至市场主体库的信息为准，过期更改的市场主体库信息不作为本项目评审依据。市场主体库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业自行承担责任；

6.4本 项 目 评 标 结 果 公 示 时 ， 同时 公 示 中 标 人 市 场 主 体 库 信 息

（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/tpfront/CustomQyInfo/QyInfo.aspx），接受社会监督。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·方城县）》（https://ggzyjy.fangcheng.gov.cn/）网站上同时发布。请各潜在投标人在获取招标文件后及时关注网站信息，若因自身原因未能及时查看网上更新信息而造成的损失的，由投标人自行承担。

八、联系方式

方城县公共资源交易中心

地址：方城县文化路东延

电子招标投标交易系统技术支持电话：****-********

监管单位：方城县住房和城乡建设局

统一社会信用代码：******************

地址：河南省方城县县城育才路 **5 号

电话：****-********

招标人：方城县中医院

地址：河南省方城县县城人民路**4号

联系人：刘鹏飞

电话：**********8

名称：南阳中汇工程管理有限公司

地址：河南省南阳市方城县杨集乡解放路**8号

联系人：张洁地

联系方式：**********9

项目联系人：刘鹏飞

电话：**********8

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投投标人不得存在下列情形之一 ：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(**）被暂停或取消投标资格的；

(**）财产被接管或冻结的；

(**）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目由投标人自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.** 投标预备会

不召开

1.** 分包

不分包

1.** 偏离

不允许

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图 纸 ；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料

根据本章第 1.** 款、第 2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 ** 天前以澄清公告的形式在本项目招标公告发布的相同媒介（网站）上同时发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清公告发出的时间距投标截止时间不足 ** 天，相应延长投标截止时间，将以变更公告的形式在本项目招标公告发布的相同网站上同时发布，并确定新的投标截止时间。

2.2.3 投标人须及时浏览相关网站获取有关澄清、变更公告，澄清、变更公告一经发布即视为投标人确认收到。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 ** 天前，招标人可以澄清公告或变更公告的形式在本项目招标公告发布的相同媒介（网站）上同时发布，修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 ** 天，相应延长投标截止时间，将以变更公告的形式在本项目招标公告发布的相同网站上同时发布，并确定新的投标截止时间。

2.3.2 投标人须及时浏览相关网站获取有关澄清、变更公告，澄清、变更公告一经发布即视为投标人确认收到。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）投标保证金

（4）已标价工程量清单

（5）施工组织设计

（6）项目管理机构

（7）拟分包项目情况表

（8）资格审查资料

（9）其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1） 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2） 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质 证书副本和安全生产许可证等材料。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决 、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件已标价的工程量清单应加盖投标人电子签章；签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4、投标文件的递交

4.1供应商应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件。

4.2供应商应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前上传电子投标文件。

4.3供应商通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请及时与方城县公共资源交易中心联系。

4.4除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.6在规定的投标截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至方城县公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

5．开标

5.1开标

5.1.1采购人在本文件前附表规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点通过电子视频进行公开开标。在投标截止时间前登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

5.1.2供应商须在系统规定的解密时间内完成解密。

5.2开标程序

本项目采用“不见面开标”方式，投标人无需到达现场参加开标会议；投标人应当在投标截止时间前登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。从开标时间起，各投标企业自行在 ** 分钟内远程解密投标文件，超过时限未解密的，无论什么原因，均按无效标处理(所有递交的投标文件解密结束即为解密程序结束)；开标结束后，投标人在不见面开标大厅等待。

1、招标人、监督部门代表到达开标现场。

2、各投标单位必须安排专人值守，确保在线。

3、远程开标程序：

4、（1）投标人解密：开标时间截止后，在规定时间内使用电子CA自行解密电子投标文件。

（2）不见面开标大厅公布开标结果。

（3）投标人（或其授权委托代理人）在线提交电子签章确认开标结果，在规定时限内（投标截止后**分钟内）未作签章确认的视为无异议并默认开标结果。

（4）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1） 招标人或投标人的主要负责人的近亲属 ；

(2） 本项目主管部门或者行政监督部门的人员 ；

(3） 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 ** 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，供应商少于 3 个的；

(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

**、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日 时前将原件递交至（详细地址）。

招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年 月 日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月日

第三章 评标办法

评标办法前附表

第一标段：

第二标段：

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分 值 构 成

第一标段：

（1）商务标：**分

(2)技术标：**分

(3)综合标：**分

第二标段：

（1）投标报价：**分

（2）技术标：**分

（3）综合标：**分

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评 分 标 准

(1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

(2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l） 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的

(2） 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格 经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分满分**0分。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分高到低的顺序推荐 1-3 名中标候选人。

3.4.2 若通过初步评审或详细评审后的投标人有 2 家或 2 家以上时，评标委员会认为其具有明显竞争性的则按优先排序推荐为中标候选人。

3.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章合同条款及格式

《合同条款及格式》参见中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局共同颁布的《建设工程施工合同》（GF—****—****）。

第一部分 合同协议书

此处略，详见《建设工程施工合同》（GF —**** —**** ）

第二部分 通用合同条款

此处略，执行《建设工程施工合同》（GF —**** —**** ）

第三部分 专用合同条款

此处略，执行《建设工程施工合同》（GF —**** —**** ）

（适用于监理标段）

（合同格式供参考，详细条款由采购人、中标人签订合同时约定。）

建设工程监理合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称： ；

2.工程地点：。

3.工程规模：。

4.工程价格：。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4.通用条件；

5.专用条件；

6.附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师

总监理工程师姓名： ，身份证号码：，注册号： 。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：（¥）。

包括：1. 监理酬金： 。

2.相关服务酬金：。

其中：（1）勘察阶段服务酬金：/ 。

（2）设计阶段服务酬金： /。

（3）保修阶段服务酬金： 。

（4）其他相关服务酬金： 。

六、期限

1.监理期限：自 年月 日始，至 年 月 日止。

2.相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

（2）设计阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

（3）缺陷责任期阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

（4）其他相关服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。 八、合同订立

1.订立时间： 年 月日。

2.订立地点：。

3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执 份。

委托人： （盖章） 监理人： （盖章）

住所：住所：

邮政编码：邮政编码：

法定代表人或其授权法定代表人或其授权

的代理人：（签字） 的代理人：（签字）

开户银行：开户银行：

账号：账号：

电话：电话：

传真：传真：

电子邮箱：电子邮箱：

第二部分 通用条件

内容详见最新工程标准合同文本

第三部分 专用条件

内容详见最新工程标准合同文本

第五章 工程量清单

（详见附件）

第六章 图纸

（详见附件）

第七章 技术标准和要求

一、一般要求

1、使用规范和标准

1.1 适用的规范、标准和规程

1.1.1 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程和设计文件中明确的规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人、发包人予以澄清，除监理人和发包人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

1.1.2 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。

1.2 特殊技术标准和要求

1.2.1 适用本工程的特殊技术标准和要求见本章。

1.2.2有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

2、安全文明施工

2.1 安全防护

2.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合

同条款第 9.2 款和专用条款的约定履行其安全施工职责。

2.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主 ”的方针，建立、健全安全生产 责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地

(现场)设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、 文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和

工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警

告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防

护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道**小时**伏安全照明和必要的警示

等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（**）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（**）其他：见专用条款。

2.1.3安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费

用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

2.1.4 承包人应建立专门的施工场地(现场)安全生产管理机构，配备足够数 量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检 查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会(每周至少一次)，负责安全技 术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落 实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保 所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人

员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

2.1.5 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，

做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合 格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取 得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人 应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并

由双方签字确认。

2.1.6 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人 还应为施工场地(现场)邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切 必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及

最大程度地降低施工可能造成的不便。

2.1.7 承包人应在施工场地(现场)入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品 存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、 报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必 要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

2.1.8 承包人应对施工场地(现场)内由其提供并安装的所有提升架、外用电 梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警 示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应

设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

2.1.9 承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期 检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处， 承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、

使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

2.1.** 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和 安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为

上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

2.1.** 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应 根据其施工安全的需要和(或)监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时 进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何

沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

2.1.** 承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非 承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人 在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。 在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应

的修缮费用。

2.1.** 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定 灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援

预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

2.1.** 施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包 人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以

及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相

关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具 等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，

承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

2.1.** 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚 手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程， 承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施

工方案，还应组织专家进行论证和审查。

2.1.** 承包人应按照通用合同条款第 9.5 款的约定处理本工程施工过程中发 生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事 故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告 和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监 督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接 向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部

门报告。

2.1.** 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安 全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救

伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

2.1.** 安全防护方面的其他要求如下：见专用条款。

2.2 临时消防

2.2.1 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危 险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和

政府消防管理机构的要求。

2.2.2 承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工 程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的 消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、 阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施， 消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够 随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分 别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门 的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永

久性消防系统投入使用后从现场拆除。

2.2.3 承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣 传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织

有效的自救，保护生命和财产安全。

2.2.4 施工场地(现场)内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行 存放和领用管理。施工场地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有

明火施工的工序，应当实行严格的“用火证 ”管理制度。

2.2.5 临时消防方面的其他要求如下：见专用条款。

2.3 临时供电

2.3.1 承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ**—****)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其 变更必须履行“编制、审核、批准 ”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技 术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使

用单位共同验收合格后方可投入使用。

2.3.2 承包人应为施工场地(现场)，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立 和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部 门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使

用后从现场拆除。

2.3.3 临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等 材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临 时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆 线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安 全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免 机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏

电和防雨防水设施。

2.3.4 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足 够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于 **V，在潮湿和易触及带电体场所 的照明供电电压不应大于 **V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设

施。

2.3.5凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。

承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

2.3.6 临时用电方面的其他要求如下：见专用条款及施工现场安全文明协议。

2.4 劳动保护

2.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规 章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业 人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。 承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依 照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损

失和损害等。

2.4.2 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安 全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但 不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病

预防等。

2.4.3承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳 宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供 电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件

和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

2.4.4承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许 可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍 等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防 疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施

工人员、现场和永久工程造成任何危害。

2.4.5 承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职 的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的

急救。

2.4.6 劳动保护方面的其他要求如下：见专用条款及施工现场安全文明协议。

2.5 脚手架

2.5.1 承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安 全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满 足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架 投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进

行安全交底。

2.5.2 所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项 施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方

可实施。

2.5.3 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保 此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批

准，并承担与此有关的一切费用。

2.5.4 承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行 整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚

手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

2.5.5 承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和 有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就 其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他 将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有) 和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手

架，否则承包人应自费重新搭设。

2.5.6 脚手架的其他要求如下：见专用条款及施工现场安全文明协议。

2.6 施工安全措施计划

2.6.1 承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体 系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、 《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款

第 9.2.1 项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

2.6.2施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制

度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的

以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

(1)施工安全管理机构的设置；

(2)专职安全管理人员的配备；

(3)安全责任制度和管理措施；

(4)安全教育和培训制度及管理措施；

(5)各项安全生产规章制度和操作规程；

(6)各项施工安全措施和防护措施；

(7)危险品管理和使用制度；

(8)安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

(9)其他：见专用条款及施工现场安全文明协议。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目 总名称表》及其附录 H、I、J 的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故， 预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、 配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作

业人员做好相应的安全宣传教育。

2.6.3 施工安全措施计划应当在专用合同条款第 9.2.1 项约定的期限内报送 监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、

修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

2.7 文明施工

2.7.1承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，

履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

2.7.2 承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

(1)承包人的施工场地(现场)必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，

材料堆放整齐；

(2)施工场地(现场)应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污

染工作；

(3)严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料

和施工机具，各种设备运转正常；

(4)承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足

本节规定的各项安全要求；

(5)监理人可要求承包人在施工场地(现场)设置各级承包人的安全文明施工

责任牌等文明施工警示牌；

(6)材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消

防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

(7)施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设

的仓库内装箱放置；

(8)现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美

观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。

2.7.3 承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴

室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准

等的要求。

2.7.4 承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时 工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必 要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包 括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包

人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

2.7.5 在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当 存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不

再需要的临时工程和设施。

2.7.6 承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该 厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设 立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随

地大小便的污染。

2.7.7 承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必 要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，

运送到指定的垃圾消纳场。

2.7.8 承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处

理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污 染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫， 并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工

作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

2.7.9 承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备 用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人(如果有) 的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当 合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最

迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于 ** 天报监理人审批。

2.7.** 文明施工方面的其他要求如下：见专用条款。

2.8 环境保护

2.8.1 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家

和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、 标准和规程等，按照通用合同条款第 4.1.6 项和第 9.4 款的约定履行其环境与

生态保护职责。

2.8.2承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管

部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、

标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产

损失等承担赔偿责任。

2.8.3 承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括 水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处 理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以

及不可再生资源的循环使用等因素。

2.8.4 承包人应当做好施工场地(现场)范围内各项工程的开挖支护、截水、降 水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地(现场)内所有边 坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分 考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的， 承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地(现

场)始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地(现场)的冲刷。

2.8.5 承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是 绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的 产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对 人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久 性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任 何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措

施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

2.8.6 承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共 道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲

刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等。

2.8.7 承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承 包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统(包括排污口接 入)，建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或

间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

2.8.8 承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理 系统，不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气 体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)污染施工场地(现场)及其周边环境。承包 人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等 对施工场地 (现场)周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的

要求

6.8.9 环境保护方面的其他要求如下：见专用条款。

在施工期间对环境主要影响是机械噪声和废水、废渣、尘埃，对此承包人应采 取相应的防治措施和严格管理。并严格执行《建筑施工现场环境与卫生标准》 （JGJ**6-****）、《河南省住房和城乡建设厅关于发布河南省工程建设标准〈城 市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)〉的通知》（豫 建设标〔****〕** 号）及施工当期现行有关的国家、河南省、南阳市各级政府 及其行政主管部门发布的相关法律、法规、规范性文件、要求等规定。否则，承 包人承担违反有关规定造成的一切损失和罚款。另承包人应配置专职的扬尘治理

管理员。

2.9 施工环保措施计划

2.9.1通用合同条款第9.4.2项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方

针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

(1)承包人生活区(如果有)的生活用水和生活污水处理措施；

(2)施工生产废水处理措施；

(3)施工扬尘和废气的处理措施；

(4)施工噪声和光污染控制措施；

(5)节能减排措施；

(6)不可再生资源循环利用措施；

(7)固体废弃物处理措施；

(8)人群健康保护和卫生防疫措施；

(9)防止误用有害材料的保证措施；

(**)施工边坡工程的水土流失保护措施；

(**)道路污染防治措施；

(**)完工后场地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施；

(**)其他。

2.9.2 施工环保措施计划应当在专用合同条款第 9.4 款约定的期限内报送监 理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、

修订和完善施工环保措施计划。

3.治安保卫

3.1 承包人应为施工场地(现场)提供 ** 小时的保安保卫服务，配备足够的 保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和 设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现 场内的打架斗殴事件。

3.2 承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保 安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规 定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。

3.3 承包人应制定并实施严格的施工场地(现场)出入制度并报监理人审批；车 辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入 证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

3.4 承包人应确保任何未经监理人、发包人同意的参观人员进入现场；承包人 应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备 一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等 内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度， 佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

3.5 承包人应为施工场地(现场)提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理 部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。 围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画 或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足 现场安全保卫和美观的要求。

3.6 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地 向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有 分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并 保障发包人免于因承包人(包括其分包人)拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、 索赔、损失和损害等。

3.7 施工场地(现场)治安管理计划的要求：见专用条款。

3.8 突发治安事件紧急预案的要求：见专用条款。

3.9 治安保卫方面的其他要求如下：见专用条款。发包人安排保安人员对承包

人的治安保卫及文卫管理进行监督管理。

4.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

4.1 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的 临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

4.2 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工 前至少提前 7 天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的 3 天内 批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能 影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保 护设施能够落实到位。

4.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：工 地出入口处各类地下管线的保护等。

4.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下：见专用条款。

5.样品和材料代换

5.1 样品

5.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：见专用条款。

5.1.2 对于本款第 5.1.1 项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条 款约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产(制造)许可证 书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料， 同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验 和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除 合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样 品报送单。监理人应及时签收样品。

5.1.3 合同条款约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中 的材料和工程设备，所附资料除本款第 5.1.2 项约定的内容外，还应附上价格资 料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低 三档，以便监理人和发包人选择和批准。

5.1.4 监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天内转呈发包人并附上监理人的 书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后 7 天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后 ** 天内通知承包人他相关 样品所做出的决定或指示(同时抄送一份给发包人)。承包人应根据监理人的书面

批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后 ** 天 内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到

此类通知后 7 天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

5.1.5得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当

和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

5.1.6 提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

5.2 材料代换

5.2.1 如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同

中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施 工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减

免合同约定的承包人的任何责任和义务。

5.2.2如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久

工程前 ** 天以书面形式通知监理人、发包人并随此通知提交下列文件：

(1)拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、

性能、价格及其他任何详细资料；

(2)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何

必要的详细资料；

(3)替代品使用的工程部位；

(4)采用替代品的理由和原因说明；

(5)替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的

任何影响；

(6)价格上的差异；

(7)监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在 ** 天内向承包人给出书面指示。 如果 ** 天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述

替代品，承包人可以据此使用替代品。

5.2.3 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

5.2.4 如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之 后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备

之间的价值差值，并决定：

(1)如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价

值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

(2)如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价

值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

6.进口材料和工程设备

6.1 本工程需要进口的材料和工程设备如下： 见专用条款。

6.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输(包括 保险)、保管的责任以及费用承担方式划分如下：若有，费用均已包含在合同价 内。

7.试验和检验

7.1 承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第 ** 条的 约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进 行试验和检验。

7.2 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：见专用 条款。监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和 检验。

7.3 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和

工艺如下：根据工程需要确定。

7.4本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监

理人批准以前，不得用于任何永久工程。

7.5 承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电 力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能 够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和(或)工程设备的车 间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都

应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和(或)许可。

7.6 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷 或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立 即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验， 则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人 产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承

包人的款项中扣除。

7.7承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料

进行现场取样，并送有检测资质、建设行政主管部门质量检测单位进行检测。

7.8除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工

艺检验的费用。

8.计量与支付

8.1 付款申请单

8.1.1 在工程实际开工后 ** 天内，承包人应当按照合同条款第 ** 条的约定， 准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监

理人应当在收到承包人报送的格式后 7 天内给予批复或者提出修改意见。

8.1.2 根据合同条款第 **.1 款和第 **.3 款，承包人应当在合同约定的每个付 款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第 **.3.2 项的约 定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和 专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度 付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单

中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

8.1.3 竣工付款申诅单的内容按专用合同条款第 **.5.1(1)目的约定。采用单 价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第 **.1.4(5)目确定的 结算工程量和最近一欠进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文 件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程

量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

8.1.4竣工结算总价(合同价格)应当按以下内容梳理：

(1)签约合同价；

(2)应当扣减的项目；

1)所有暂列金额；

2)所有暂估价；

3)根据合同条款第 ** 条应扣减的变更金额；

4)根据合同条款第**条应扣减的价格调整(下调部分)；

5)根据合同条款第 **.4 款应扣减的发包人索赔金额；

6)甩项工程的合同价值(如果有)；

7)根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

(3)应当增加的项目；

1)实际发生的暂列金额(包括计日工)；

2)实际发生的暂估价；

3)根据合同条款第 ** 条应增加的变更金额；

4)根据合同条款第**条应增加的价格调整(上调部分)；

5)根据合同条款第 **.2 款应增加的承包人索赔金额；

6)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

(4)规费和税金差额部分。

8.1.5最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

(1)按合同约定扣留的质量保证金；

(2)应当扣除的金额：

1)按通用合同条款**.4.3项约定扣留的质量保证金；

2)按通用合同条款 **.2.4 项约定扣除的质量保证金；

3)根据合同条款第**.4款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金

额；

4)根据合同约定应扣减的其他金额。

(3)应当增加的金额：

1)已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2)按通用合同条款**.2.3项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺

陷的价值；

3)根据合同条款第**.2款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金

额；

4)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补 ”的原则办理。

**.1.6 竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准

备，并提供相关证明材料。

**.2其他约定内容：详见专用条款，若专用条款和本章要求不一致的，按专

用条款执行。

9.竣工验收和工程移交

9.1 竣工验收前的清理

9.1.1在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清

理工作，包括但不限于：

(1)从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

(2)清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

(3)清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

(4)修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

(5)所有表面完成约定的装修和装饰；

(6)检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

(7)检查和调试所有的五金件并上油；

(8)检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态

和效果；

(9)所有钥匙(如果有)贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理

人。

9.1.2 清理工作所需费用由承包人承担。

9.2 竣工验收申请报告

9.2.1 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作

内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成 合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的 请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收 资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成

部分。

9.2.2 竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情 况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺 采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容

应事先经过监理人的审批。

9.2.3 竣工验收申请报告应当按通用合同条款第 **.2 款附上下列内容：

(1)承包人的自行检查和评定记录文件 ，即除监理人同意列入缺陷责任 期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外 ，合同范围内的全部单位工 程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，

并符合合同要求；

（2）按专用合同条款第**.2(2)目约定的内容和份数整理的符合要求的竣工

资料；

（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）通用合同条款第**.4.1项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件(如

果有)；

（7）专用合同条款第 **.7 款约定的质量保修书(此前已经提交的不再提交)；

（8）其他：详见专用条款，若专用条款和本章要求不一致的，按专用条款执

行。

9.3 竣工清场

9.3.1 监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人应在 ** 天内按以下要求对施 工场地(现场)进行清理：

(1)从施工场地(现场)清除所有杂物和垃圾等等；

(2)从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状， 但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模

板等无法拆除的临时设施除外；

(3)撤离所有承包人施工设备和剩余材料(经监理人同意需在缺陷责任

期内继续使用的除外)；

(4)监理人指示的其他清场工作。

**.其他要求详见专用条款，若专用条款和本章要求不一致的，按专用条款执

行。

二、特殊技术标准和要求

主要材料标准及要求

序 号	主要材料名 称	材料标准及技术要求	推荐厂家、品牌	备注
一	建筑、结构专业

1	无机保温砂 浆（外墙）	无机轻集料保温砂浆Ⅰ型（A 级），传热 系数 0.**0(W/m.K),热惰性指标 0.**。 外墙保温系统抗风荷载能力、抗冲击能 力、吸水量、耐冻融性能、不透水性等 性能应符合相应规范 JGJ**4-****第 4.0.6 条的要求。在房间自然通风条件 下，屋顶、外墙内表面温度 **.**℃高于 该地区室内空气露点温度 **.**℃。	天意、圣泰、郑州鑫 通或相当同等质量及 以上品牌产品
2	聚酯胎Ⅱ型 SBS 改性沥青防水卷材	a,低温柔度：-**℃时，r=**mm，无裂纹 ； b,耐热性：**5℃ 、≤2mm,无滑移、流淌、 滴落；c,拉力： ≥**0 N/5cm；d,最大拉 力时延伸率： ≥**% ；e,不透水性：压力 0.3Mpa，保持时间**min 不透水；f, 接缝剥离强度≥1.5N/mm；g,可溶物含量 ≥****g/m ；h,卷材下表面沥青涂盖层厚度≥1.0mm ；j,泛水等外露部分卷材	东方雨虹、深圳卓宝、 CKS 科顺或相当同等质量及以上品牌产品

		表面需带页岩保护。其他见施工图纸和 国家相关规范标准。
3	地板砖（地 面、楼面）、墙砖	见施工图纸和国家相关规范标准，不低 于一等品。其他见施工图纸和国家相关 规范标准	利家居、新中源陶瓷、 宏陶、马可波罗或相 当同等质量及以上品 牌产品	最终颜 色须招 标人认 可
4	真石漆	a,树脂成分为纯丙硅丙复合乳液；b,粘 结强度:标准状态≥1.5Mpa,浸水后≥ 1.0Mpa；c,耐冲击性（**0g，**cm） :无 裂纹、剥落以及明显变形；d,低温稳定 性（3 次循环） :不变质；e,透水性 /mL:<2.0；f,耐沾污性 :平状/%≤**,立 体状/级≤2；g,耐候性 :粉化/级 ≤1 （****h)，变色/级 ≤2（****h）。其 他见施工图纸和国家相关规范标准。	莱恩斯、楷林、久诺 美涂士或相当同等质 量及以上品牌产品
5	防水防霉涂 料、乳胶漆	见施工图纸和国家相关规范标准	嘉宝莉、多乐士、立 邦、三棵树或相当同 等质量及以上品牌产 品
6	钢质防火门	a、产品通过 GB****5-**** 标准检测， 甲级防火门耐火隔热和耐火完整性能≥1.5h，乙级防火门耐火隔热和耐火完整 性能≥1.0h ；丙级防火门耐火隔热和耐 火完整性能≥0.5h；b、门框：板材采用 1.2mm 优质冷轧钢板，加厚梯形直边内折门框，稳固；c、门扇厚度： 甲、乙级防火门 **mm，丙级防火门**mm；d、门扇 板材：前后门板均为 0.8mm厚优质镀锌 板；e、内填充：防火门填充材料为水泥 发泡环保型材料；f、表面处理： 门体表 面采用静电粉末喷涂，热转印仿真木纹 工艺处理，所喷粉末为专用粉末，抗皱、 耐磨、耐老化，静电喷涂表面漆膜均匀、 平整、光滑；g、铰链：采用内嵌式可插拔明铰链，铰链防火性能满足耐融耐变 形要求；h、工艺： 门扇四周采用卷边工艺，无任何焊接，美观大方，质感优越， 门框采用机械辊弯折边设计，一次成型； j、锁具：采用知名品牌锁具，锁体把手要求达到 ** 万次以上无损坏，建议选用耶鲁、安恒、多玛或同等以上性能产品； k、钢质防火门应已通过国家型式检验报 告及 3C 认证。其他见施工图纸和国家相	豫兴元、步阳、赛银 将军、飞云、天明或 相当同等质量及以上 品牌产品

		关规范标准。
7	洁具	见施工图纸和国家相关规范标准		箭牌、法恩莎、恒洁、 九牧或相当同等质量 及以上品牌产品
二	暖通专业
1	新风空调系 统	新风空调机组应当采用国际知名品牌 产品，技术成熟、功能完备，能效高； 系统配置各种管线、管件应当采用工业 级产品，经久耐用； 室内空调面板应当具备温度显示以及 自动设置功能。 风机盘管采用国内名牌产品，制冷量、 风量满足设计要求，颜色、造型与室内 装修基调一致。	新风空调机组 :开利、 麦克维尔、约克、大 金或同档次品牌。 风机盘管：格力、美 的、海尔、天加或同 档次品牌。		颜色、造 型与室 内装修 基调一 致。采购 前需经 过招标 人认可。

三	电气专业
1	单管、双管 荧光灯	采用 T8 灯管，具体要求见施工图纸和 国家相关规范标准	飞利浦、GE、欧普、 欧司朗或相当同等 质量及以上品牌产 品	施工时总 包方只能 选择一种 品牌。
2	其他灯具 （节能灯、 壁灯、吸顶 灯等）	见施工图纸和国家相关规范标准	飞利浦、GE、欧普、 欧司朗或相当同等 质量及以上品牌产 品	施工时总 包方只能 选择一种 品牌。
3	普通应急、 疏散及出口 标志灯具	见施工图纸和国家相关规范标准	参照照图纸选型	光源为 LED,满足 消防验收 要求
4	防爆、防腐 蚀应急、疏 散及出口标 志灯具	详见技术要求	通用王族、库柏中 国、赛尔聚源或相 当同等质量及以上 品牌产品	光源为 LED,满足 消防验收 要求
5	应急照明 箱、疏散照 明配电箱等 所有消防用 电设备的配电设备	见施工图纸和国家相关规范标准		箱体应设 有明显标 志，并作防火处理
6	电缆/电线	见施工图纸和国家相关规范标准	郑州金水二厂、三 厂、宝胜电缆、上 海起凡电缆或相当 同等质量及以上品 牌产品
7	负荷开关、 断路器、接 触器、继电 器	见施工图纸和国家相关规范标准	施耐德、西门子、 ABB、正泰或同等质 量及以上原装进口/合资品牌

8	浪涌保护器	见施工图纸和国家相关规范标准	施耐德、欧高、西 门子或同等质量及 以上原装进口/合 资品牌
9	接线端子	见施工图纸和国家相关规范标准	魏德米勒、南京凤 凰、施耐德或或相 当同等质量及以上 品牌产品
**	开关面板、 插座	见施工图纸和国家相关规范标准	施耐德、西门子、 ABB 或同等质量以上原装进口/合资 品牌
**	防爆开关、 插座	见施工图纸和国家相关规范标准	上海华容、通用王 族、海洋王或相当 同等质量及以上品 牌产品
**	焊接钢管、 镀锌钢管	见施工图纸和国家相关规范标准	天津友发、唐山华 岐、邯郸正大或相 当同等质量及以上 品牌产品
四	给排水专业
1	水龙头、冲 洗阀	图纸设计要求	贝路佳、金宝来、 唐高或相当同等质 量及以上品牌产品

		纸和国家相关规范标准。
2	薄 型单栓室 内消火栓箱	详见招标文件要求、施工图纸和国家相 关规范标准。	上海金盾、川消、 南消或相当同等质 量及以上品牌产品
3	灭火器箱	详见招标文件要求、施工图纸和国家相 关规范标准。	上海金盾、川消、 南消或相当同等质 量及以上品牌产品

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了推荐、参考品牌或规格型号，其 目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料（设备）的技术标准和档次， 不具指定或唯一的意思表示，也不代表推荐品牌的产品均完全满足招标文件技术 标准、施工图设计要求，投标人应当按照技术标准及施工图设计要求、参照推荐 品牌档次自主投报符合要求的品牌。中标后，承包人应当按照投报的品牌采购材 料和设备。若投报品牌不能满足招标文件及施工图纸技术要求的，承包人需无条 件更换满足要求及档次的材料，且必须争得发包人及监理人的共同认可；若投报 品牌因特殊情况难以采购，经承包人申请并列明原因，经监理人和发包人认可、 可参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料 和工程设备。以上材料中标后、除非发包人降低技术标准或品牌档次而条件材料

价格外，价格不再调整。

承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：发包人技术指

标只接受正偏差，不接受负偏差。

本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为 承包人自行采购，按需满足相

关质量和环境保护的相关规定。

第八章 投标文件格式

（项目名称）

项目编号：

投 标 文 件

投标人名称：（盖公章或电子公章）

法定代表人：（签字或电子印章）

年 月日

目录

（自行编制）

一、投标函及投标函附录

一、 投标函

致：（招标人）

我们收到了（项目编号）的招标文件，经详细研究，我们决定参加（项目名称） 投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点内容并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，以投标总报价人民币（大写），（小写），工期，质量参加投标。

2、如果我们的投标文件被接收，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起**日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们已经按招标文件中的规定，交纳了元的投标保证金。

6、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

7、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

8、如我方中标，我方愿意按相关文件的规定向招标代理机构支付本次招标代理服务费。

投标人名称：（盖公章或电子公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或电子印章）

日期： 年 月 日

二、投标函附录

项目名称
项目编号
投标单位
招标控制价	本标段招标控制价 元，投标报价超出招标控制价视为废标。
工程量清单总报价	人民币：大写： RMB¥： 其中： 1、安全文明措施费： 人民币（大写）： 元； RMB¥:元 2、规费： 人民币（大写）： 元； RMB¥:元 3、税金： 人民币（大写）： 元；RMB¥: 元 4、专业工程暂估价： 人民币（大写）： 元；RMB¥: 元 5、暂列金额： 人民币（大写）： 元；RMB¥: 元 以上 1、2、3、4、5项足额计取，不得优惠。
评标报价	工程量清单总报价扣除上述 1、2、3、4、5 项后的报价（元）： 人民币（大写）： 元；RMB¥: 元
措 施 费 单独 报 价（评标用）	措施费总报价（元）： 人民币（大写）： 元；RMB¥: 元 扣除安全文明措施费后的报价（元） 人民币（大写）： 元；RMB¥: 元
工期
质量
保修期
项目经理		级别		编号
备注

投标人名称：（盖公章或电子公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或电子印章）

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址 ：

成 立 时 间 ： 年 月 日

经营期限：

姓 名 ：

性 别 ：

年 龄 ：

职 务 ：

系 （投 标 人 名 称 ） 的 法 定 代 表 人 。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

投 标 人 ：（签字或电子印章）

日期：年 月 日

授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

投标人名称：（盖公章或电子公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或电子印章）

日期：年 月 日

三、投标保证金

（附缴纳、绑定成功后的回执单）

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号 规格	数量	国别 产地	制造 年份	已使用台时数	用途	备注

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时 设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

用途	面积（平方米）	位置	需用时间

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险金

（二）项目管理机构主要人员汇总表

序号	姓名	年龄	性别	学历	专业	职称	资格证书编号	拟在本项目担 任职务

（三）项目管理机构主要人员简历表

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称
注册地址					邮政编码
联系方式	联系人				电话
	传真				网址
组织结构
法定代表人	姓名		技术职称					电话
技术负责人	姓名		技术职称					电话
成立时间			员工总人数： 人
企业资质等级			其中	项目经理
营业执照号				高级职称人员
注册资金				中级职称人员
开户银行				初级职称人员
账号				技工
经营范围
备注

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生

产许可证等材料的复印件。

（二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（三）近年完成的类似项目情况表

备注：1、本表后附中标通知书和合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附

表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

备注：应附中标通知书和合同协议书复印件并加盖公章，同时提供原件备查。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

八、服务承诺

（1）信用承诺函

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

(一)本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事) 业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、 财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

(二)严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借 用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

(三)自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放 弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四)本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”,符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五)本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

(六)若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

(七)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八)本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的 投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为， 自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法 给予的行政处罚(处理),依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或(委托代理人)签字：

企业名称(盖章):

项目负责人(签字):

年 月 日

（二）招标代理服务费承诺函

致： （采购人及采购代理机构）:

我们在贵公司组织的（项目名称： ，采购编号： ） 采购中若获成交，我们保证在成交公告发布后5个工作日内，按采购文件的规定，以银行转账向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称： （电子签章）

法定代表人或授权代表： （电子签章）

日期：

（三）招标文件内容确认书

（采购单位名称）：

（代理机构名称）：

我方已经详细阅读整个招标文件及有关组成文件的内容，对招标文件及有关组成文件的内容已充分理解并全部同意没有任何异议，我方承认、理解和遵照执行本次招标文件及有关组成文件的每一款要求，并放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利，且我方保证在递交响应文件后不对本招标文件的任何内容提出异议。

投标人名称： （电子签章）

法定代表人或授权代表： （电子签章）

日期：

九、其他材料

（一）无行贿行为承诺

致： (招标人名称）

我单位在经营活动中没有行贿行为，我单位对此承诺愿承担一切责任。

特此承诺。

投标人名称：（盖公章或电子公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或电子印章）

日期：年 月日

]

（二）农民工工资支付承诺函

由投标人作出相关承诺（格式自定）。

投标人名称：（盖公章或电子公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或电子印章）

日期：年 月日

（三）招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

投标文件格式2（适用于监理标段）

（项目名称）第 标段

监理投标文件

投标人：（盖公章或电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或电子签章）

年月日

目 录

（自行编制）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（招标人全称）

1、在研究了“项目名称 招标文件”后，我方愿意以（大写） ，（小写 ）作为投标价，遵照招标文件的要求承担承包方的全部责任和义务，工期控制目标达到，质量控制目标达到。

2、如果我方中标，我方保证按招标文件的规定签订合同。同时向贵方提供上述招标文件中规定的履约保证金作为我方的履约担保，并在招标文件规定的期限内完成并交付合同规定的全部承包项目。

3、我方同意投标文件的有效期为**日历天（投标截止之日起），在投标文件的有效期（或延长的有效期）内，本投标文件对我方始终具有约束力，并可随时被接受。

4、在合同正式签署生效之前，本投标文件连同贵方的中标通知书将构成贵方与我方共同遵守的文件，对双方具有同等约束力。

5、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

6、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、如我方中标，我方愿意按相关文件的规定向招标代理机构支付本次招标代理服务费。

投标人（盖电子章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

年 月 日

（二）、投标函附录

投标人（盖电子章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

年 月 日

二、 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年 月 日

经营期限：

姓名：性别：年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件

投标人：（电子签章）

年 月 日

三、授权委托书

本人（姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权委托人身份证（正反面）复印件

投标人：（电子公章）

法定代表人：（签字或电子印章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或电子印章）

身份证号码：

年月 日

四、投标保证金

（附投标保证金绑定回执单和缴纳凭证）

五、监理大纲

六、项目管理机构

（一）、拟派总监理工程师情况表

附：资格证等相关证书复印件。

（二）、拟派专业人员一览表

附：资格证等相关证书复印件。

附 1：

项目总监承诺书

（招标人名称）：

如我方中标，我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”） 的项目总监 （项目总监姓名）项目总监到位率在 以上即每月不少于 日历天。如违反此承诺，我方承诺愿意接受业主的任何处罚，包括终止合同，直至被清退出场，并为此负一切法律责任。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或电子签章）

年 月 日

附 2：

项目管理机构组成人员承诺书

（招标人名称）：

1.我方在此声明，我方拟派往 （项目名称）（以下简称“本工程”）项目的项目管理机构人员作出如下承诺。

2.如我方中标：

我方承诺按照项目管理机构组成人员实施本合同，在合同实施期间以确保按合同要求完成本工程，并保证项目管理机构组成人员到位率在 以上即每月不少于 日历天。如违反此承诺， 我方承诺愿意接受业主的任何处罚，包括终止合同，直至被清退出场，并为此负一切法律责任。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或电子签章）

年 月 日

附件3

环境保护承诺书

（招标人名称）：

我单位承诺在该项目建设期施工监理过程中严格按照河南省工程建设标准《城市房屋和市政府基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》环保要求，并执行最新环保政策，严格把控，认真履行监理工作的责任和权力，全面做好“六个百分百”和“两个禁止”的监理任务。如违反此承诺，我方承诺愿意接受业主的任何处罚。

特此承诺。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或电子签章）

年 月 日

附 4

优惠及服务承诺

一、优惠及服务承诺（格式自拟）

二、全日制上岗保证承诺（格式自拟）

三、缺陷责任期的优惠及服务承诺（格式自拟）

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

注：后附企业的营业执照副本、资质证书副本等资格证明材料的复印件。

（二）近年完成的类似项目情况表

（格式自拟）

备注：本表后附监理合同或中标通知书的复印件。并标明序号

（三）正在监理的和新承接的项目情况表

（格式自拟）

备注：本表后附监理合同或中标通知书的复印件。并标明序号。

（四）近三年以来发生的诉讼及仲裁情况

附：格式自拟。

（五）本项目中拟使用的主要仪器设备一览表

设备名称	规格型号	数量	用途	自有/租赁

（六）其他资格证明材料

（七）投标承诺函

（1）信用承诺函

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

(一)本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事) 业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、 财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

(二)严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借 用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

(三)自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放 弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四)本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”,符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五)本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

(六)若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

(七)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八)本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的 投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为， 自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法 给予的行政处罚(处理),依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或(委托代理人)签字：

企业名称(盖章):

项目负责人(签字):

年 月 日

（二）招标代理服务费承诺函

致： （采购人及采购代理机构）:

我们在贵公司组织的（项目名称： ，采购编号： ） 采购中若获成交，我们保证在成交公告发布后5个工作日内，按采购文件的规定，以银行转账向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称： （电子签章）

法定代表人或授权代表： （电子签章）

日期：

（三）招标文件内容确认书

（采购单位名称）：

（代理机构名称）：

我方已经详细阅读整个招标文件及有关组成文件的内容，对招标文件及有关组成文件的内容已充分理解并全部同意没有任何异议，我方承认、理解和遵照执行本次招标文件及有关组成文件的每一款要求，并放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利，且我方保证在递交响应文件后不对本招标文件的任何内容提出异议。

投标人名称： （电子签章）

法定代表人或授权代表： （电子签章）

日期：

八、其他材料

（一）无行贿行为承诺

致： (招标人名称）

我单位在经营活动中没有行贿行为，我单位对此承诺愿承担一切责任。

特此承诺。

投标人名称：（盖公章或电子公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或电子印章）

日期：年 月日

]

（二）农民工工资支付承诺函

由投标人作出相关承诺（格式自定）。

投标人名称：（盖公章或电子公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或电子印章）

日期：年 月日

（三）招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料