九洲(成都)创新中心工程设计-施工总承包标段补遗文件（第01号）、答疑文件（第01号）

九洲(成都)创新中心工程设计-施工总承包

九洲(成都)创新中心工程改造装修设计-施工总承包标段

补遗文件（第**号）

致各潜在投标人：

现对《九洲(成都)创新中心工程设计-施工总承包九洲(成都)创新中心工程改造装修设计-施工总承包标段》（以下简称：招标文件）以补遗形式进行补充修正，根据招标文件规定，本补遗文件是招标文件的组成部分。

1、招标文件“第一章招标公告”第2.2条“建设规模：项目位于成都市锦江区永安路**6号，该栋建筑为框剪结构，原艺尚锦江2、4号楼建筑部分使用功能不满足我司使用要求，现需对该楼栋部分楼层进行加固处理、电梯载荷进行提升改造、拆除和新建部分非承重墙，改造建筑面积为****0.**㎡。”修改为“项目位于成都市锦江区永安路**6号，该栋建筑为框剪结构，4号楼主要用于办公、实验、展示，体现智能化、功能化等；2号楼6、7、9层部分为员工住宿。项目为业主单位自用，入驻员工约****人。改造装修建筑面积为****0.**㎡。”

2、招标文件“第一章招标公告”第2.3条、招标文件“第二章投标人须知中投标人须知前附表”第1.3.1条和“第四章合同条款及格式”第一部分合同协议书第6条“设计范围：本项目所有建设工程（含本项目改造装饰装修硬软装、智能化、暖通工程、正式用电、正式用水、天然气及网络通讯工程等）的方案设计、施工图设计、后期技术服务等相关工作；”修改为“设计范围：本项目所有建设工程（含本项目改造装饰装修硬软装、智能化、暖通工程、正式用电、正式用水、天然气及网络通讯工程等）的设计、后期技术服务等相关工作；”

3、招标文件“第三章评标办法前附表”第2.2.2（2）条设计负责人任职资格与类似业绩中项目设计负责人“具有房屋建筑高级工程师及以上职称证书”修改为“具有建筑工程类高级工程师及以上职称证书”。

4、方案设计文件、该建筑主体建筑结构图纸已上传，投标人自行下载查看；投标人也可自行前往项目所在地联系物业公司进行现场踏勘。

5、招标文件“第三章评标办法”第2.2.2（2）条项目管理机构评分标准

修改为：

6、招标文件“第三章评标办法”第2.2.2（2）条项目管理机构评分标准

修改为：

7、招标文件“第三章评标办法”第2.2.2（2）条项目管理机构评分标准

修改为：

8、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）顺延至****年**月**日** 时**分，投标保证金递交截止相应顺延至****年**月**日** 时**分。

9、原招标文件其余内容不变。

招标人：四川九洲后勤服务有限责任公司

招标代理机构：四川鹏宸项目管理有限公司

****年**月**日

九洲(成都)创新中心工程设计-施工总承包

九洲(成都)创新中心工程改造装修设计-施工总承包标段

答疑文件（第**号）

致各潜在投标人：

现就本标段所提问题进行解答。按照招标文件规定，本答疑文件是招标文件的组成部分。

提问：1、招标文件中第三章评分办法第2.2.2（2）条：项目设计负责人：①具有房屋建筑高级工程师及以上职称证书得0.5 分，具有一级注册建筑工程师加1分，本项最多得1.5分；

请问：1、目前全国各地对职称专业名称存在不一致的情况，招标人要求只能是房屋建筑高级工程师及以上职称证书，存在排斥潜在投标人的情况，望招标人对此做出修改；2、具有一级注册建筑工程师，请问此处是否为一级注册建筑师。

回复：第1个问题所涉证书要求已修改，具体以本项目补遗**号文件第3点修改为准；第2个问题此处是一级注册建筑师。

提问：2、因目前全国各地对职称专业名称存在不一致的情况，请问发包人，工程预决算专业高级工程师、高级建筑师、工程建设专业高级工程师是否属于建筑工程类高级工程师？

回复：是属于建筑工程类高级工程师。

提问：3、本项目为设计-施工总承包招标，但招标文件中未提供项目建筑图、安装等专业图纸，请招标人补充本项目建筑图、安装等专业图纸。

回复：本项目补遗**号文件附件中已经上传。投标人也可自行前往项目所在地联系物业公司进行现场踏勘。

提问：4、招标文件中第三章评分办法第2.2.2（2）条：项目设计负责人：“（4）类似业绩证明时间：以竣工验收证明材料上的竣工时间为准。”此处与投标文件格式表“(三) 近年（**** 年 ** 月 ** 日至投标截止时间）已完成或正在施工（设计）或新承接的类似工程业绩表”业绩证明材料不一致，请问以何为准？

回复：以投标文件格式表“(三) 近年（**** 年 ** 月 ** 日至投标截止时间）已完成或正在施工（设计）或新承接的类似工程业绩表”业绩证明材料为准。完成的类似业绩证明时间以竣工验收证明材料上的竣工时间为准，正在设计或新承接的类似业绩以合同签订时间为准。

提问：5、本项目为设计-施工总承包项目电子标，无报价文件上传，标书上传系统需要上传PDF版本的工程量清单报价才可以签章、生成标书，请问此处是否只是上传“附件 1：投标报价附表”即可。

回复：上传“附件 1：投标报价附表”即可。

提问：6、设计-施工总承包类似业绩：**** 年 1 月 1 日至投标截止时间，每具有 1 个已完成的单项工程合同金额不低于 ****0 万元的公共建筑室内装修装饰工程设计-施工总承包 (EPC) 业绩得 2分，每增加一个上述业绩加 1 分，本项设计-施工总承包类似业绩满分 4 分。设计施工总承包 (EPC)业绩包含:勘察-设计-施工总承包、勘察- 设计-施工一体化承包、设计-施工总承包、设计-采购-施工总承包、勘察-设计-采购-施工总承包、融资-勘察-设计-施工总承包等包含“设计-施工”的总承包业绩。此条前部分要求公共建筑室内装修装饰工程设计施工总承包 (EPC) 业绩，后部分要求为包含“设计-施工”的总承包业绩。请问贵司设计-施工总承包类似业绩中装饰装修工作内容为暂估价部分或专业工程另行单独分包或非总承包方自行实施的装饰装修工程是否满足此业绩要求。

回复：不满足设计-施工总承包类似业绩要求，属于无效业绩。

提问：7、招标公告 2.4计划总工期：**0日历天，其中施工图设计工期**日历天，施工工期**0日历天。与《投标人须知前附表》1.3.2计划工期：计划总工期：**0日历天，其中设计工期**日历天，施工工期**0日历天日历天，表述不一致，请招标人明确以哪个为准？

回复：前后不一致的地方以《投标人须知前附表》要求为准。

提问：8、设计负责人要求：具有一级注册建筑工程师证书，国家无一级注册建筑工程师资格证书，请招标人明确一级注册建筑工程是否指一级注册建筑师？

回复：是指一级注册建筑师。

提问：9、招标文件评分办法要求项目设计负责人具有房屋建筑高级工程师及以上职称证得0.5分，根据教育、人事等部门的数据及行业惯例，一般从事建筑设计的人员毕业证专业为：建筑学、建筑设计及其理论评审的职称专业也相对应为建筑学、建筑设计及其理论，而本条招标文件针对装修改造设计项目负责人的职称专业要求仅为房屋建筑专业，请招标人更正为“具有房屋建筑类高级工程师及以上职称证得0.5分。”

回复：已修改，具体以本项目补遗**号文件第3点修改为准。

提问：**、招标文件评分办法要求暖通负责人具有暖通设计专业高级工程师及以上职称证得0.5分，根据教育、人事等部门的数据及行业惯例，一般从事建筑暖通设计的人员毕业证专业为：供热空调与燃气工程、暖通、供热通风与空调工程，评审的职称专业也相对应为给供热空调与燃气工程、暖通、供热通风与空调工程，而本条招标文件针对暖通设计的职称专业要求仅为给暖通暖通设计专业，请招标人更正为“具有暖通类高级工程师及以上职称证得0.5分。”

回复：请按招标文件执行。

提问：**、招标文件评分办法要求电气专业负责人具有电气设计专业高级工程师及以上职称证得0.5分，根据教育、人事等部门的数据及行业惯例，一般从事建筑电气设计的人员毕业证专业为：电气、工业自动控制、工业电气自动化，评审的职称专业也相对应为电气、工业自动控制、工业电气自动化，而本条招标文件针对电气专业设计负责人的职称专业要求仅为给暖通暖通设计专业，请招标人更正为“具有暖通类高级工程师及以上职称证得0.5分。”

回复：请按招标文件执行。

提问：**、招标文件评分办法要求室内设计专业负责人具有室内设计专业高级工程师及以上职称证得0.5分，根据教育、人事等部门的数据及行业惯例，一般从事室内设计的人员毕业证专业为：建筑学、建筑设计及其理论、装饰、艺术设计、室内设计，评审的职称专业也相对应为建筑学、建筑设计及其理论、装饰、艺术设计、室内设计，而本条招标文件针对室内设计专业负责人的职称专业要求仅为室内设计专业，请招标人更正为“具有房屋室内设计类高级工程师及以上职称证得0.5分。”

回复：已修改，具体以本项目补遗**号文件第6点修改为准。

提问：**、本项目招标设计范围包括了正式用水的方案设计、施工图设计，但设计人员配备未要求提供给排水专业负责人。为保证中标单位有可设计给排水的专业能力，请招标人增加给排水专业负责人及相关资格的要求。

回复：请按招标文件执行。

提问：**、招标文件“投标人须知前附表”有近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求，而招标文件正文无附近年发生的诉讼及仲裁情况的要求，请招标人明确是否需要附近年发生的诉讼及仲裁情况，如需附，是否只需说明投标人败诉合同的相关情况和附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件即可。

回复：投标人需提供****年**月**日至投标截止时间发生的诉讼及仲裁案件信息，用表格方式，格式自拟，内容包括双方当事人名称、案号、判决裁决金额及判决裁决时间。无需提供法律文书复印件。

招标人：四川九洲后勤服务有限责任公司

招标代理机构：四川鹏宸项目管理有限公司

****年**月**日