中国电信甘肃公司****-****年为基层办实事房屋建筑维修改造项目施工服务框架标段2 招标公告
1. 招标条件
本招标项目中国电信甘肃公司****-****年为基层办实事房屋建筑维修改造项目施工服务框架已由中国电信股份有限公司甘肃分公司批准建设，项目业主为中国电信股份有限公司甘肃分公司，建设资金来自招标人自筹，项目出资比例为**0%，招标人为中国电信股份有限公司甘肃分公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
采购内容：本次主要是甘肃电信县域、营业部办公场所、食堂职工宿舍四小建设房屋建筑维修改造采购，主要包括外立面、地面、楼道、门窗、卫生间、餐厅、院子的翻新、加固、改造等。
2.1 建设规模：本招标项目采购估算金额含税约****.**万元人民币。
2.2 建设地点：甘肃省。
2.3 工期要求：
1）市、县分公司单项维修改造工程：总工期≤**日历天，自入场手续办理完成、具备开工条件起计算；
2）乡镇营业部小型维修改造工程：总工期≤**日历天；
3）职工食堂、员工宿舍专项改造工程：总工期≤**日历天；
4）屋面防水、外墙保温翻新工程：总工期≤**日历天；
5）房屋加固、危房整治工程：总工期≤**日历天，具体以单项工程设计图纸为准；
6）紧急抢修工程：**小时内完工。
2.4 保修期：
1）房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程，最低保修期限为5年；
3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年；
5）其他项目的保修期限由发包人与承包人另行约定，最短不低于1年。
上述保修期限自工程竣工验收合格、正式交付发包人之日起计算。在保修期内，凡因承包人施工原因、材料质量原因造成的工程质量缺陷、功能故障，承包人均须承担无偿保修责任，免费维修、更换，直至达到设计及规范要求。
不属于承包人责任的情况，如发包人使用不当、人为损坏、不可抗力造成的质量问题，承包人可提供维修服务，费用由发包人承担，承包人不得拒绝维修，且维修费用按成本价计取，不得加价。
2.5 质量标准要求：合格。
2.6 技术标准要求：投标人施工技术要求必须符合国家和行业相关要求。
2.7 承包方式：包工包料。
2.8 本次集中招标合同有效期为：自框架协议生效之日起至****年**月**日止。在有效期内，如发生以下任一情形，有效期提前终止：
1）发包人向承包人发出书面停止通知之日；
2）发包人累计向承包人支付的协议价款总额达到本协议预估金额；
3）本协议因其他原因终止或解除之日。
2.9 本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（******）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
2.**本项目设置最高投标限价，最高投标折扣限价为**%，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决
2.** 本次集中招标采用标段招标的方式，划分为2个标段，具体标段划分、中标人数量、中标份额、采购估算金额及实施地域如下：
| 序号 | 标段名称 | 中标人数量 | 中标份额 | 标段采购估算金额（不含税）（万元） | 标段采购估算金额（含税）（万元） | 实施地域 |
| 1 | 标段1 | 第1名 | **0% | ****.****** | ****.** | 天水、陇南、平凉、庆阳、甘南 |
| 2 | 标段2 | ****.****** | ****.** | 兰州、白银、定西、临夏、酒泉、嘉峪关、张掖、金昌、武威 | ||
| 合计 | / | / | ****.****** | ****.** | / | |
本项目允许投标人同时中标的最多标段数为2个。
3. 投标人资格要求（适用于标段1和标段2）
3.1 本次招标要求投标人须具备以下资质：
3.1.1 投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。
3.1.2 投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.1.3 投标人能够为本项目开具增值税专用发票，须满足下列两个条件之一：
（1）提供一般纳税人证明材料（证明材料不限于一般纳税人申请表或网站截图）；
（2）提供开具增值税专用发票承诺函。
3.1.4 投标人须具备以下由住房和城乡建设主管部门核发的有效资质之一：
（1）建筑工程施工总承包三级及以上资质；
（2）依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔****〕**号）颁发的建筑工程施工总承包乙级及以上资质；
（3）依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔****〕** 号）核发的施工综合资质。
3.1.5 投标人须具备有效的由住房和城乡建设主管部门核发的安全生产许可证。
3.1.6 本项目要求投标人具备以下人员要求：
（1）企业主要负责人1人：具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）；
（2）项目负责人每标段4人：均需具备二级及以上注册建造师执业证书（建筑工程专业）和住房和城乡建设主管部门颁发的有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证），同一人不得在同一时期承担2个及以上项目的项目负责人，并提供书面承诺。
（3）专职安全生产管理人员每标段4人：均需具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）；
（4）具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（低压电工作业）每标段4人；
（5）具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）每标段4人。
3.1.7 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目提供招标代理服务的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（**）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（**）被暂停或取消投标资格的；
（**）财产被接管或冻结的；
（**）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（**）近两年（自****年6月**日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；
（**）在最近三年内（自****年6月**日起）有骗取中标、严重违约、重大工程质量或安全问题的；
（**）在最近五年内（自****年6月**日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（**）在最近五年内（自****年6月**日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（**）被最高人民法院在“信用中国”网站（******）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（**）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（**）中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；
（**）中国电信集团有限公司/中国电信股份有限公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；
（**）中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；
（**）电子招标投标平台开展采购评审过中,依据投标人投标文件、标书特征码比对结果，投标人不得存在下列情形之一，否则视为投标人相互串通投标：
①文件制作机器码一致；
②文件创建标识码一致；
③造价软件加密锁一致；
④标书上传MAC地址一致；
⑤投标人联系人、电话一致；
⑥招标投标法实施条例规定的其他情形。
（**）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应在本项目中执行禁止采购处理措施的；
（**）法律法规、招标文件限定的其他情形。
注：须提供承诺函及“全国企业信用信息公示系统”、“中国裁判文书网”、“信用中国或各级信用信息共享平台”相关截图。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 本项目中标后不允许转包、不允许违法分包。
3.4 各投标人均可就上述标段中的2个标段投标。
4. 招标文件的获取
4.1 招标文件获取时间：****年6月5日**时**分至****年6月**日**时**分（北京时间，下同）。
4.2 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：
4.2.1 登录“中国电信阳光采购网（******）” 后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“6.投标人注册”。
4.3 招标文件费用：获取本招标文件不收取费用。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：****年6月**日**时**分。
5.2 电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（******）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行集中招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。
5.3 本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。
6.投标人注册
6.1 中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（******）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目集中招标文件。
6.2 CA证书办理
参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网首页“操作指引-CA办理”。
6.3 技术支撑联系方式
服务热线：**********
服务邮箱：****（电子采购系统技术支撑）
****（CA证书办理技术支撑）
7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（******）、中国电信阳光采购网（******）上发布。
8. 联系及异议接收方式
8.1 联系方式
招 标 人：中国电信股份有限公司甘肃分公司
地 址：甘肃省兰州市城关区平凉路**5号
邮 编：******
联 系 人：滕经理
电 话：**********2
传 真：/
电子邮件：/
网 址：/
开户银行：/
账号：/
招标代理机构：鼎信项目管理咨询有限公司
地 址：重庆市渝北区黄山大道中段**号附一号麒麟座A二楼
邮 编：******
联 系 人：张彬、李永刚
电 话：**********5、**********5、****-******1
传 真：/
电子邮件： ****
网 址：/
开户银行：中国工商银行袁家岗支行
账号：******************3
8.2 异议接收方式
登录中国电信阳光采购网（******）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。
招标人：中国电信股份有限公司甘肃分公司
招标代理机构：鼎信项目管理咨询有限公司
****年6月4日
