中国电建江西省水电工程局有限公司皖鄂背靠背联网工程宿松换流站土建施工A包钢结构专业分包采购项目公开谈判采购公告

皖鄂背靠背联网工程宿松换流站土建施工A包钢结构工程谈判采购公告（采购编号：[****]GCJ-BDGS-SSHLZGJGZY-**）1.采购条件中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交皖鄂背靠背联网工程皖鄂（宿松）换流站项目，项目业主为国网安徽省电力有限公司，资金已落实。其中皖鄂背靠背联网工程宿松换流站土建施工A包包含的钢结构专业分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行公开谈判采购，凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取皖鄂背靠背联网工程宿松换流站土建施工A包钢结构工程专业分包采购文件参与本项目谈判采购。2.项目概况与采购范围2.1建设地点:安徽省安庆市宿松县河塌乡。2.2工程概况及标段概况工程概况：主要生产建筑、建筑设备、配电装置(设备构支架及基础)、站区性建筑、消防系统、特殊构筑物、地基处理等。围墙及大门、站外道路、护坡、场区平整(含外购土方)、水井、站外排水、站外电源等前期工程。标段概况：钢结构工程，包含但不限于构件加工制作、防腐涂装、运输、现场吊装、安装、校正调试、配套附属工作及质保服务等全部内容。2.3工期要求计划开工日期为****年6月**日至****年7月**日，总日历天数**1天，具体开工以采购人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致），且甲方有权根据项目实际情况调整工期。2.4质量要求全面应用通用设计、通用设备、通用造价、标准工艺；工程质量达到国家、行业和公司标准、规范以及设计要求，实现“零缺陷”投运；工程使用寿命满足设计及公司质量管理要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。创优目标：实现工程达标投产、国家电网公司优质工程金奖、电力优质工程目标，工程质量达到国家优质工程奖、鲁班奖质量标准2.5采购范围钢结构工程，包含但不限于构件加工制作、防腐涂装、运输、现场吊装、安装、校正调试、配套附属工作及质保服务等全部内容。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有钢结构工程专业承包二级及以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：/3.1.3企业主要人员要求：/3.1.4企业工程业绩要求：近五年类似工程业绩至少提供一个；并提供合同关键页扫描件）。3.1.5企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（******）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：******)；（5）未被法院列为被执行人（查询网址：******），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：******），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体响应。4.采购文件的获取4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于****年6月2日**时**分前（北京时间)通过“中国电建采购招标数智化平台”（******）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（******）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。4.2本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****年6月5日**时**分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。投标工具下载：中国电建阳光采购网（******）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。6.开标时间、地点、方式6.1开标时间：****年6月5日**时**分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路****号中国电建集团江西省水电工程局有限公司。6.2本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。6.4各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前**小时完成）。6.5响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。6.7中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。7.发布公告的媒介本次采购公告在中国电建阳光采购网（******）上发布。8.成交人数量：成交人数量：1人。9.联系方式采购人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司地址：江西省南昌市青山湖区广州路****号中国电建集团江西省水电工程局有限公司联系人：陈月电话：**********9电子邮件：bdczbb@**6.com**.监督机构监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司变电公司纪委办监督电话：************1.提出异议的渠道和方式**.1对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。**.2异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。中国电建集团江西省水电工程局有限公司****年**月**日