天翼云****-****年电池更换及零星改造类工程施工总承包集中采购项目招标公告
本招标项目为天翼云****-****年电池更换及零星改造类工程施工总承包集中采购项目（招标编号：I**********************1）,招标人为天翼云科技有限公司，招标代理机构为江苏中博通信有限公司。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。
1.项目概况与招标范围
1.1招标范围：本项目为集中招标项目（资格后审）。
本项目采购天翼云****-****年电池更换及零星改造类工程施工总承包集中采购项目所需要的施工服务、乙供设备、乙供主材。
本次集中招标合同有效期为：自框架协议签订之日起2年或框架协议执行金额达到框架协议份额上限(以先到达时间为准)。
项目规模：本项目预计实施约2万块电池更换及机房零星改造项目。
其中乙供设备、乙供主材预估规模如下：
| 品类 | 设备名称 | 预估数量 |
| 乙供设备 | 油机启动电池 | **只 |
| 直流屏蓄电池 | **只 | |
| 吸气式感烟火灾探测器 | **个 | |
| 乙供主材 | 机柜门锁（机械密码锁） | **个 |
| 机柜门锁（智能密码锁） | **个 | |
| 机房隔笼 | **0m² | |
| 绝缘胶垫 | ****㎡ |
本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（******）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.2实施地域：内蒙古信息园（内蒙古呼和浩特市和林格尔县中国电信云计算内蒙古信息园）、贵州园区（贵安新区电子信息产业园内中国电信云计算贵州信息园）、南方基地广州园区（广东省广州市中国电信创新孵化（南方）基地）、京津冀园区（天津市武清区高村科技创新园汇旺道6号）。
1.3计划工期：根据本工程不含税项目规模约定工期如下，如单期工程估算投资规模小于等于**0万，工期为自开工报告注明日期之日起**个自然日具备初验条件；如单期工程估算投资规模大于**0万，小于等于**0万，工期为自开工报告注明日期之日起**个自然日具备初验条件;如单期工程大于**0万，工期为自开工报告注明日期之日起**0个自然日具备初验条件。
1.4工程质量：合格，符合国家和行业质量标准。
1.5★承包方式：包工部分包料。
1.6本项目不划分标段。
1.7★本项目设置最高投标限价，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。具体内容详见投标人须知前附表3.3.3。
2.★投标人资格要求
2.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
2.2投标人的法定代表人或负责人为同一人,存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.3投标产品资质要求：
（1）投标产品应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区的产品。
（2）投标产品应符合国家及相关行业技术标准。
2.4投标人须同时具备以下资质证书：
（1）建设行政主管部门颁发的有效的通信工程施工总承包二级及以上资质。
（2）建设行政主管部门颁发的有效的施工企业安全生产许可证。
注1：投标人须提供以上资质证书扫描件。
注2：已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔****〕**号）规定取得新资质证书的，资质相应等级应满足上述要求，并提供新资质证书扫描件。
2.5投标人须提供合同或订单签署日期为****年**月**日至本项目招标公告发布前1日止的同类项目（同类项目指数据中心的机电配套工程，须包含电气系统相关专业）施工业绩，应具备至少1个单项施工合同或订单金额在**0万元（含税）及以上的同类项目施工业绩。
注：（1）投标人须附相关合同关键页（须包括合同标的内容、签订时间、合同金额、合同签章页），如果提供的是框架合同，需提供对应框架合同结算的订单或结算单据，同一框架下的订单中同一项目认定为一个合同。如提供订单或结算单据的，需同时提供对应框架合同的扫描件或者其他相关证明材料，合同标的内容应通过合同正文或附件中约定的服务内容或报价单或技术规范书或技术方案等内容明确体现，证明材料不全或无法确定为相关案例的，不予认可。合同原件如评审时需要核查，接到正式通知后，在规定时间内送达评审现场，否则业绩不予认可（设备及服务类合同，合同内容必须体现含有施工服务内容且设备品类能够推导为电气系统相关专业的，否则不予认可，若为EPC项目则合同金额以扣除设计部分金额时剩余金额为准）。
（2）若合同承包人为联合体，证明材料需体现具体分工界面及投标人的业绩金额。
2.6投标人应为本项目配置以下人员：
（1）企业主要负责人：须具备通信行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证A证。
（2）项目总负责人（项目经理）：至少配备1名，须同时具备通信行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证B证和建设行政主管部门颁发的有效的一级注册建造师证书（通信与广电专业）或二级及以上注册建造师证书（机电专业）。
（3）技术负责人：至少配备1名。
（4）专职安全生产管理人员：至少配备1名，须具备通信行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证C证。
（5）特种作业人员：至少配备3名，其中2名具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（电工作业），1名具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（焊接与热切割作业）。
注：须提供上述团队人员履历表、有效的身份证扫描件、相关资格证书扫描件及劳动关系证明（由税务局等社保经办机构出具的****年**月至****年**月期间任意连续6个月的社保证明，社保证明须体现参保人所属单位为投标人，企业主要负责人无需提供社保证明）（退休返聘无法提供社保的，提供退休证及返聘合同），证明材料不全或无法判定等其他情况不予认可）。上述所有人员均不得复用。
2.7本项目不接受联合体投标。
2.8投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（**）被依法暂停或取消投标资格的；
（**）财产被接管或冻结的；
（**）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（**）在最近三年内投标截止时间前**个月被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（**）在最近五年内投标截止时间前**个月被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（**）在最近五年内投标截止时间前**个月被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（**）近两年投标截止时间前**个月在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；
（**）被最高人民法院在“信用中国”网站（******）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（**）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（**）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（**）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（**）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品在本项目中执行禁止采购处理措施的；
（**）中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；
（**）中国电信集团有限公司/中国电信股份有限公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；
（**）中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；
（**）法律法规、招标文件限定的其他情形。
2.9法律法规规定的其他要求。
3.★资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
4.招标文件的获取
4.1招标文件获取时间：****年**月**日**时**分**秒至****年**月**日**时**分**秒 （北京时间，下同）。
4.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：
4.2.1登录“中国电信阳光采购网（******）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“6投标人注册”。
4.2.2招标文件以“中国电信电子采购系统”登记申领下载的为准。
4.3招标文件费用：每套售价0元人民币。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：****年**月**日**时**分**秒 。
5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（******）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。
5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。
6.投标人注册
6.1中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（******）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。
6.2 CA证书办理
参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网首页“操作指引-CA办理”。
6.3技术支撑联系方式
服务热线：**********
服务邮箱：****（电子采购系统技术支撑）
****（CA证书办理技术支撑）
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（******）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（******）、中国电信阳光采购网（******）上发布，其他媒介转载无效。
8.联系方式
8.1联系方式
招标人：天翼云科技有限公司
招标人地址：北京市海淀区西土城路**号院A3楼
联系人：许经理
电话：**0-********
招标代理机构名称：江苏中博通信有限公司
招标代理机构地址：北京市西城区南礼士路**号建威大厦****室
联系人：吴焕姬、押昊、王倩、岳志明
电话：**********0
电子邮件： ****
8.2异议接收方式
登录中国电信阳光采购网（******）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。
9.行政监督部门
中华人民共和国工业和信息化部
招标代理机构：江苏中博通信有限公司
****年**月**日
