500001202405230190101的澄清修改文件

鱼复新城汽车电子产业园一期-智造中心2号新建项目

答疑 及 补遗 通知

各潜在投标人：

现将“鱼复新城汽车电子产业园一期-智造中心2号新建项目” 答 疑 补遗通知如下：

一 、 答疑部分

质疑一： 第八章投标文件格式中（七）其他资料3.承诺书中：二、认真履行纳税义务，对该承建项目，我公司将于合同签订 5 日内在贵区主管税务机关报验登记。在项目实施过程中，按照现行税收政策相关规定及时足额在贵区预缴各项税金，并保证综合税负(预缴税款/合同实际执行金额***0%)不低于 2%。请问投标单位是否要求在两江新区注册的单位？

回复： 请各 投标人仔细阅读招标文件， 招 标文件 中未对 投标人 注册地有所要 求 ， 中标单位须按照承诺书要求履行相应事宜。

质疑二： 根据建筑工程分类，工业建筑包括厂房及其辅助附属设施，请问工业建筑是否满足本项目工程类 别要求？

回复： 请各投标人 根据招标文件 结合 建设工程分类 标 准 GB/T ****1-**** 要求提供相应业绩。

质疑三： 请问包含厂房及其配套辅助设施的工业建筑是否满足项目类别要求？

回复：满足。

质疑四：1 .投标函缺陷责任期是否填写“达到招标文件的要求”即可？

2.投标函附录合同条款号是否不需要改动，工期、分包、工程质量的约定内容是否填写“达到招标文件的要求”即可？

3.若重庆市电子招投标系统投标文件制作软件导出的投标文件格式与 PDF 版招标文件的投标文件格式不一致，以哪个为准？

4.业绩要求中的合同协议书，是否提供金额、规模、项目名称、承包人、招标人、盖章页等关键信息页即可？

5.根据《中华人民共和国公司法》第 ** 条，公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。按照以上法律规定，分公司缴纳社保是合法有效的，请问我投标单位拟派人员在分公司缴纳的社保是否满足要求？

6.招标文件要求提供营业执照、资质证书、安全生产许可证的扫描件，请问证书是否提供正本或副本的扫描件均可？

7.在3.1投标文件组成中有“（4）低价风险担保提交承诺书（如有）”，而在投标函部分并没有提供“低价风险担保提交承诺书（如有）”的格式，是否需要修改。

8.投标文件格式中下划线上、空格处、表格中无需填写或无法填写内容的，是填“/”或 “无”还是可以不填(空白)，对此有无要求？

9.如采用电子保函形式提供投标保证金，资格审查部分“其他资料”是否可以不保留“企业基本账户开户证明文件”和“投标保函示范文本”格式。

**.投标文件资格审查部分需提供企业主要负责人的安全生产考核合格证书，是否为提供企业的法定代表人的安全生产考核合格证书即满足要求？

**.投标文件要求提供项目经理、项目技术负责人和委托代理人开标前近1月的社保，即是否只需要提供5月一个月的社保即满足要求？

**.若已经申请换发了新版营业执照的，因新版营业执照无“经营期限”，投标文件格式“法定代表人身份证明”中，经营期限是否填“长期”或者“/”即可？

回复：1、按 第二章投标人须知前附表 1.3.2条约定 时间进行 填 报。

2、 投标函附录以本补遗第5条为准 。

3、 以 发布的CQZF版 招标文件 为准 。

4、按 第二章投标人须知前附表 1.4. 1 条第3款业 绩 相 关 约定执行 提供 。

5、满足。

6、均可。

7、否。

8、 无 要求，由各投标人 根据 招标文件 要 求 填写 。

9、按 招标文件 执行 。

**、请 投标人仔细学习 《关于印发建筑施工企业主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》（建质[****]**6号）精神， 企业主要负责人包括法定代表人 、总 经理 （ 总裁 ）、分管 安全生产 的 副 总 经理（副总裁） 、分管生产 经营的副 总 经理（副总裁） 、 技术负责人 、安全总监 等。 投标人提供投标单位以上任意人员的安全生产考核合格证书即符合招标文件对企业主要负责人安全生产考核合格证书的要求。

**、提供****年5月或6月的社保证明均符合要求。

**、 按 招标文件 要 求如实填写 。

质疑五： 鉴于招标公告中招标范围的内容太多，请问投标文件格式联合体协议书中职责分工栏是否可以根据联合体成员单位分工的实际情况，用简短的语言描述，不需按照招标公告中招标范围的完整内容填写？例如：联合体中承担施工工作的成员单位一填写“负责包括但不限于本项目招标图示内的施工内容及总承包相关工作”，联合体中承担施工工作的成员单位二填写“承担包括但不限于本项目施工及相关工作”。

回复：若联合体投标的，联合体协议职责分工内容由联合体牵头人与联合体成员自行约定。

质疑六： 如果重庆市电子招投标系统投标文件制作软件导出的投标文件格式与PDF版招标文件的投标文件格式不一致，以哪个为准？

回复： 同 质疑四第3条回复。

质疑七： 投标函附录中，关于“工期”、“分包”、“工程质量”的约定内容，是否可以统一填写“达到招标文件的要求”？

回复： 同 质疑四第2条回复。

质疑八： 招标文件中要求提供投标人人员养老保险证明，现国家推行社保属地化，各单位都在积极响应，以分公司名义在分公司属地购买社保(投标人分公司为无独立法人的企业分支机构,其具备的权利及义务与投标人完全一致)。请问是否可以使用投标单位分公司名义缴纳的社保证明？

回复： 同 质疑四第5条回复。

质疑九： 投标人除提供（六）承诺、（七）承诺书的承诺外，是否还需要提供其他承诺？

回复：按 招标文件 执行 。

质疑十： 如投标文件中不需要提供纸质保函和中小微企业声明函的，相关示范文本及格式是否可以直接删除？

回复：按 招标文件 执行 。

质疑十一 ：联合体协议书中2个联合体成员单位的职责分工可否均填写为：“负责本项目施工相关工作”？

回复： 同 质疑五回复。

质疑十二： 1.招标文件中“本工程所需材料、设备价由各投标人结合市场行情以及投标人的自身实力自主报价，承担材料、设备价格涨跌风险，并 且投标人所报综合单价分析表中的材料、设备价格应与“人工、材 料、机械数量及价格汇总表”中的相应材料、设备价格一致，否则视为投标人不实质性响应招标文件，评标时一经发现其投标作否决投标处理。”新点中没有“人工、材 料、机械数量及价格汇总表”只有“材料价格表”是否用材料价格表代替；

回复：可以。

质疑十三： 根据现场踏勘红线范围内没有地方布置办公生活区，请业主指定位置作为临建位置？

回复： 中标 单位进场后，由 招标人 指定临时用地 位置 。

质疑十四： 1、请业主拟定开工日期，以便投标人方便编制进度计划？

2、请业主指定临时用水及临时用电接驳点？

3、请业主指定生活区办公区位置？

回复：1、 拟计划开工日期：****年8月1日。

2、临时用水、用电接口在 中标 单位进场后由 招标人指定 ， 具体按招标文件 施工合同 专业合同条款第2.3.5条执行 。

3、 同 质疑十三回复。

质疑十五： 联合体协议中的职责分工是否可以填写“按招标范围内完成”？

回复： 同 质疑五回复。

质疑十六： 1、根据《中华人民共和国公司法》第**条，公司可以设立分公司。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。按照以上法律规定，分公司缴纳社保合法有效，请问我投标单位提供拟派人员在分公司缴纳的社保是否满足要求？

2、若新点软件电子版(etbp)招标文件中所附的投标文件格式与招标文件PDF中第八章投标文件格式不一致时，投标文件制作应该以etbp格式为准还是以PDF格式为准?

3、投标函附录中，工期、分包和工程质量要求的约定内容是否可以直接填写“达到招标文件的要求”？

4、投标文件中需要填写投标人名称处是否只用填写联合体牵头人名称即可？

5、需要分别给项目经理，项目技术负责人单独作出承诺还是投标文件里本有的承诺就可以？

6、不能填写的内容或者无需填写的内容是否可以空着或者填“/”？

7、本项目类似业绩提供合同协议书时是否需要提供完整合同，或只需附上关键页即可？

回复：1、 同 质疑四第5条回复。

2、 同 质疑四第 3 条回复。

3、 同 质疑四第2条回复。

4、是。

5、 同 质疑九回复。

6、 同 质疑四第 8 条回复。

7、 同 质疑四第4条回复。

质疑十七： 是否能明确临时用水、用电接驳口具体位置和容量大小？

回复： 同 质疑十四第2条回复。

质疑十八： 招标人是否有详细的工程节点计划，能否给出暂定开工日期，以便编制工程进度计划。

回复： 同 质疑十四第1条回复。

质疑十九： 请提供地质勘察报告及相关图件。

回复：已补充，详见本补遗第3条。

质疑二十 ：1.（一）投标函中“工期”和“工程质量”是否按照电子投标制作软件显示的工期填写“达到招标文件的要求”、工程质量填写“招标文件的要求”即可？

2.（二）投标函附录的约定内容是否填写“达到招标文件的要求”即可？

3.若组成联合体参与竞标，在投标函部分和资格审查部分中，关于法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书的内容，是否仅需联合体牵头单位提供即可？

4.现国家推行社保属地化，各单位都在积极响应，以分公司名义在分公司属地购买社保，且其也在分公司所在地就业，更能保护业主利益，更能保证完全到岗履职。（投标人分公司为无独立法人的企业分支机构）。请问是否可以使用投标单位分公司名义缴纳的养老保险证明？

5.投标人须知前附表1.4.1人员养老保险证明要求连续养老保险证明期限须包含（养老保险证明为开标前近1个月）。是否可以理解为缴费月份或缴费起止时间只要包含****年5月即可？

6.投标文件格式中投标函中投标保证金金额填写部分，红名单企业是否按实际缴纳的金额，即填写**9万元？

7.除联合体协议书以外的其他投标文件格式、封面、光盘贴、封套等，须填写“投标人”或“投标人名称”处，是否仅填写联合体牵头人单位名称即可？

8.投标人除提供投标文件资格审查部分（六）承诺书的承诺外，是否还需要提供其他承诺？

9.投标文件格式“主要人员简历表”中，主要工作经历是否可以不填写或者打“/”？

**.如采用联合体形式参与投标，投标函中要求填写投标人、法定代表人或其委托代理人、地址、网址、单位电话（座机）、委托代理人电话（手机）、传真、邮政编码等信息，是否只填写联合体牵头人单位信息即可？

回复：1、是。

2、 同 质疑四第2条回复。

3、是。

4、 同 质疑四第5条回复。

5、 同 质疑四第**条回复。

6、以实际缴纳金额填报，缴纳金额须满足文件要求。

7、是。

8、 同 质疑九回复。

9、按招标文件 要求填写 。

**、可以。

质疑 二十一 ：**.资格审查部分“投标人基本情况表”是否由联合体成员各方分别提供？

**.请问投标文件制作系统软件导出的电子投标文件格式与招标文件PDF文件中的投标文件格式不一致的以哪个为准？

**.招标文件要求提供营业执照、资质证书、安全生产许可证的扫描件，请问证书是否提供正本或副本的扫描件均可？

**.请问联合体协议书里各成员单位的职责分工是否可以写“按联合体成员单位之间约定内容为准”。

**.若已经申请换发了新版营业执照的，因新版营业执照无“经营期限”，投标文件格式“法定代表人身份证明”中，经营期限是否填长期即可？

**.根据《建质[****]**6号》中规定，企业主要负责人包括法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等。请招标人明确：投标文件资格审查部分需提供企业主要负责人的安全生产考核合格证书，是否可以理解为提供企业的法定代表人、董事长、总经理、分管生产或安全的副总经理中任意一个安全生产考核合格证书即可？

**.请明确投标文件中是否提交低价风险担保承诺书？

**.请明确项目经理答辩过程中是否可以透露与投标人企业有关的信息？能否自报家门？

回复：**、均提供。

**、 同 质疑四第3条回复。

**、 同 质疑四第6条回复。

**、 同 质疑五回复。

**、 同 质疑四第**条回复。

**、 同 质疑四第**条回复。

**、 本项目采用综合评估法，无需提交低价风险担保承诺书 。

**、 根据招标文件第三章评标办法第3.2.1（1），本项目 答辩采用 暗标评审，若答辩过程中透露与投标人企业有关的任何信息的，其答辩部分分值得0分。

质疑二十二 ：1.请明确本项目临建修建场地？

2.请明确具体的开工日期，以便编排计划？

3.请明确BIM具体实施内容及相关要求，并提供本项目设计BIM全套模型？

4.请明确临水、临电具体接驳位置及容量？

5.根据招标文件要求“施工用电的手续由发包人协助承包人办理，高压端的设备及电源线路由发包人承担费用，低压端设施设备由承包人自行承担相关费用”，是否表示箱变及其前端线缆由发包人承担费用，承包人承担从箱变接出后的费用。

6.招标文件内未见地质勘查报告，请提供？

7.本工程技术明标是否对纸张大小、图片颜色、页眉页脚等有相应要求？

8.招标文件投标人须知前附表6.3.1.6要求：“为了不受市网停电影响延误工期，承包人应自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用。承包人应自行准备抽水设备和蓄水池，并考虑水不足的加压措施，其费用综合考虑在投标总价中。”，请明确市网停电和供水不足影响时长在什么范围内由承包人自行承担，时长超出什么范围为不可抗力影响。

回复：1、 同 质疑十三回复。

2、 同 质疑十四第1条回复。

3、 请各投标人按 招标文件第三章评标办法第 2 .2. 2 （1） 技术方案评审编制要点提供相应投标文件 。

4、 同 质疑十四第2条回复。

5、按 招标文件 执行 。

6、详见质疑十九回复。

7、按 第二章投标人须知前附表 3.7.5 条 编制要求 相关约定执行。

8、按 招标 文件 执行 。

质疑二十三 ：1.第一部分 合同协议书及附件 四、签约合同价与合同价格形式中建议签约合同价进行价税分离，分别列明含税价、不含税价、税金。根据《印花税法》第五条：“应税合同计税依据，为合同所列的金额，不包括列明的增值税税款”。且根据税务局要求，合同列明价税分离金额，方可按照不含税价进行印花税缴纳；否则按照含税价进行印花税缴纳，势必加重双方税负。

2.第四部分 专用合同条款 **.5 承包人的工期延误中约定：“逾期竣工违约金的限额：违约金总额不超过签约合同价款的**%。”根据《最高人民法院关于当前民事审判工作中若干具体问题》第六条第四点：关于违约金数额问题。违约金过高或过低的判断标准应结合行业利润率确定。建设工程行业的利润率一般在3%左右，实践中，在计算或调整违约金数额时，要考虑建筑行业是微利行业的特点，尽量避免承包人因承担过高违约金导致倒贴钱现象发生。故建议将此处逾期竣工违约金的限额修改为：违约金总额不超过签约合同价款的3%。

3.第四部分 专用合同条款 **.3.3 进度款支付金额和时间 4）中约定：“竣（完）工验收合格且完成档案资料移交，承包人在规定的期限提交合格、完整的结算资料，发包人委托有资质的工程造价咨询资质单位出具结算审核报告后（即一审），付至造价咨询单位出具的结算审核报告金额（即一审）的**%”项目竣工验收合格到出具一审报告，中间时间跨度较长，此期间承包人付款比例一直维持在**%，不利于承包人解决下游单位付款问题，建议增加一个付款节点，缓解总包单位的付款压力，如新增“项目竣工验收合格付至经审核的已完工程的**%”。

回复：1、2、3条回复均为“按照招标文件执行。请各投标人认真阅读招标文件，结合自身实际情况后进行报价”。

质疑二十四： 1.专用条款7.5.3“土石方量依据设计施工图和第三方测量的成果资料进行计算，超挖部分的工程量不计取，欠挖部分按实计算”，建议保持公平公正的原则超挖部分及欠挖部分的工程量均按实计算。

2.专用条款**.3.3进度款的支付，因竣工后需支付大笔人工费及材料款，建议增加支付节点：竣工验收合格且完成档案资料移交后支付至累计产值的**%。

回复：1、2条回复均为“按照招标文件执行。请各投标人认真阅读招标文件，结合自身实际情况后进行报价”。

质疑二十五： 1.（招标文件第**1页）专用合同条款第**.5条承包人的工期延误，约定：“逾期竣工违约金的限额：违约金总额不超过签约合同价款的**%。”

建议修改逾期竣工违约金限额为违约金总额不超过合同价款的3%，《最高人民法院关于当前民事审判工作中若干具体问题》第六条第四点：关于违约金数额问题。违约金过高或过低的判断标准应结合行业利润率确定。建设工程行业的利润率一般在3%左右，实践中，在计算或调整违约金数额时，要考虑建筑行业是微利行业的特点，尽量避免承包人因承担过高违约金导致倒贴钱现象发生。

2.（招标文件第**1页）专用合同条款第**.2条发包人暂停施工的责任，约定：“由发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，发包人和承包人均同意只延长工期，不承担相应的费用。”工程暂停的，可能导致承包人承担窝工、窝料等损失，上述条款约定发包人导致的暂停施工只顺延工期不承担费用，排除了承包人合理的权利，建议修改为“由发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，工期顺延，由此增加的费用由承发包双方协商确定。”

3.（招标文件第**1页）专用合同条款第**.1.2约定，“对于所有工程发包人将委托有资质的检测单位进行现场检测，一旦发现问题，承包人必须无条件按照发包人要求进行整改，并处以**万元违约金，并支付相应的检测费用以及承担所有整改费用。”

上述条款导致质量违约金无上限，建议补充“前述违约金累计上限不超过合同签约价的3%”。《最高人民法院关于当前民事审判工作中若干具体问题》第六条第四点：关于违约金数额问题。违约金过高或过低的判断标准应结合行业利润率确定。建设工程行业的利润率一般在3%左右，实践中，在计算或调整违约金数额时，要考虑建筑行业是微利行业的特点，尽量避免承包人因承担过高违约金导致倒贴钱现象发生。

4.（招标文件第**1页）专用合同条款第**.3.3进度款支付金额和时间，约定“竣（完）工验收合格且完成档案资料移交，承包人在规定的期限提交合格、完整的结算资料，发包人委托有资质的工程造价咨询资质单位出具结算审核报告后（即一审），付至造价咨询单位出具的结算审核报告金额（即一审）的**%，已支付金额多退少补”。本项目分部分项工程进度款的支付比例是**%，上述条款约定本项目竣工验收合格，提交结算资料且完成一审后才能付至一审审定金额的**%，项目竣工验收后到提交结算资料完成一审之间时间较长且可能因为各种情况无法预测完成时间，这将导致承包人的收款比例长期维持在**%，对下游单位付款负担较重，甚至可能引发大量争议纠纷，从减轻总包单位付款压力的角度考虑，建议增加一个支付节点，将上述条款修改为：“竣（完）工验收合格且完成档案资料移交，付至已审核产值的**%；承包人在规定的期限提交合格、完整的结算资料，发包人委托有资质的工程造价咨询资质单位出具结算审核报告后（即一审），付至造价咨询单位出具的结算审核报告金额（即一审）的**%，已支付金额多退少补”。

回复：1、2、3、4条回复均为“按照招标文件执行。请各投标人认真阅读招标文件，结合自身实际情况后进行报价”。

质疑二十六 ：1.（招标文件4/6页）第一部分 合同协议书 四、签约合同价与合同价格形式中建议签约合同价进行价税分离，分别列明含税价、不含税价、税金。根据《印花税法》第五条：“应税合同计税依据，为合同所列的金额，不包括列明的增值税税款”。且根据税务局要求，合同列明价税分离金额，方可按照不含税价进行印花税缴纳；否则按照含税价进行印花税缴纳，势必加重双方税负。

回复：按照招标文件执行。请各投标人认真阅读招标文件，结合自身实际情况后进行报价。

质疑二十七 ：1.招标文件P**投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。请问“主要材料和工程设备选用表”是否有固定格式或内容要求？

2.请提供地勘资料。

3.招标文件P**建工物料消纳服务管理费按 **.**元/m3 计取，投标人需根据招标人相关规定预存该费用，在每次工程进度款中按实际发生全额支付，其支付费用不得超过预存费用。请问①建工物料消纳服务管理费预存到哪里？②多预存的费用什么时候退还？

回复：1、已补充，详见本项目补遗第1条。

2、 同 质疑十九回复。

3、①预存到招 标人 指 定账户；②随 工程 进度同步退还 。

质疑二十八 ：1、招标文件P**页投标人须知前附表3.2投标报价“开标结束后中标单位必须在7个工作日内向招标人提供与投标时电子光盘内容一致的预算文件软件组价版。”请问对软件类型是否有要求，是提供广联达的软件组价版还是新点的软件组价版，请招标人明确？

回复：提供广联达的软件组价版或其他建设工程计价软件组价版。

质疑二十九 ：2、招标文件P**页“7．本工程招标将设置投标总价最高限价（含安全文明施工费用暂定金额）、分部分项工程量清单项目综合单价最高限价、措施费总价最高限价及全费用综合包干单价限价，均在投标截止日**日前发布。投标人的投标报价不得超过相应的最高限价，否则，将由评标委员会作否决投标处理。”为保证编标时间充裕，建议招标人尽快发布最高限价？

回复：详见本项目补遗第4条。

质疑三十： 3、招标文件P**页“**.本工程所需材料（含设备）品牌符合招标文件第四章《合同部分》附件中的相关要求，在工程实施过程中，施工单位采购前应提供样品，并经发包人认可后方可采购。”合同附件中未见品牌表，请招标人公布品牌表？

回复： 同质疑二十七第1条回复 。

质疑三十一： 4、招标文件P**页**.**其他“④合同签订后，承包人如需撤换上述主要人员的(包括发包人或监理人要求撤换不合格人员的)，应按专用合同条款的有关约定,提前**天向监理人、发包人提出书面申请，发包人将根据同意人员撤换原则对其撤换人员进行审查，审核通过后子以批复。未通过发包人审核但承包人仍继续履行合同的，撤换项目负责人、技术负责人的，项目总价下浮4%；撤换安全管理负责人和质量管理负责人等专业工程师的，项目总价下浮2%，并在开工后的计量款内予以落实。”条款约定不合理，处罚过于严重，建议修改未通过发包人审核但承包人仍继续履行合同的，撤换项目负责人、技术负责人的、安全管理负责人和质量管理负责人等专业工程师的按5万元每次进行处罚。

回复：按照招标文件执行。请各投标人认真阅读招标文件，结合自身实际情况后进行报价。

质疑三十二： 5、招标文件P**8页**.3.3进度款支付金额和时间“4）竣（完）工验收合格且完成档案资料移交，承包人在规定的期限提交合格、完整的结算资料，发包人委托有资质的工程造价咨询资质单位出具结算审核报告后（即一审），付至造价咨询单位出具的结算审核报告金额（即一审）的**%，已支付金额多退少补。通过重庆两江新区开发投资集团有限公司或重庆两江新区审计局或重庆两江新区财政投资评审中心或重庆市审计局结算审计后，付至重庆两江新区开发投资集团有限公司或重庆两江新区审计局或重庆两江新区财政投资评审中心或重庆市审计局结算审计报告审定金额的**%，留结算审计报告审定金额的3%作质保金，重庆两江新区开发投资集团有限公司或重庆两江新区审计局或重庆两江财政投资评审中心或重庆市审计局已出具审计报告且保修期满后一周内，无息付清质保金。”

条款未约定付款节点的时间，请招人明确一审、二审完后的支付时间。

回复： 按照招标文件执行。

质疑三十三： 6、招标文件P**8页“发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：不采用。”条款约定不合理，发包人逾期支付进度款应按同期商业贷款利率的两倍支付利息。

回复：按照招标文件执行。请各投标人认真阅读招标文件，结合自身实际情况后进行报价。

质疑三十四： 7、招标文件P**页**.违约“（3）……由于承包人原因变更项目经理或技术负责人且征得发包人书面同意的，合同金额1亿元(含)以下的，支付违约金5万元/人次；合同金额1亿-3亿元(含)的，支付违约金**万元/人次；合同金额3亿-5亿元(含)的，支付违约金**万元/人次；合同金额5亿元以上的，支付违约金**万元/人次。（4）承包人未按本合同约定积极配合协调其他施工单位的工作，或向上述施工单位收取总包费、配合费或其他任何手续费，发包人有权对承包人处以**万元人民币/次的违约金,并向承包人追回所收取总包费、配合费或其他任何手续（**）工程资料移交后，工程进入结算审计阶段，若因工程资料不明确不清楚，承包人承诺不再补签，相关结算按规范、规定的最低标准计费或不计费，并对所有工程资料的真实性负责。”针对（3）条款，经发包人同意后更换项目经理或技术负责人不应支付违约金，建议删除条款或调低处罚违约金。针对（4）条款，承包人应无条件配合专业工程承包单位，但控制价中应给定总承包服务费。针对（**）条款，条款约定不合理建议改为因工程资料不明确不清楚，承包人承诺无条补换，补换完后在做结算。。

回复：按照招标文件执行。请各投标人认真阅读招标文件，结合自身实际情况后进行报价。

质疑三十五： 8、请问，关于投标函内容，缺陷责任期处是否填写“达到招标文件的要求”，投标函附录约定内容一栏，工期、分包、工程质量是否填写“达到招标文件的要求”?

9、如果重庆市电子招投标系统投标文件制作软件导出的投标文件格式与 PDF 版招标文件的投标文件格式不一致，以哪个为准？

**、投标文件格式，确无填写内容，是否填写“/”或者不填写均可？

**、招标文件要求，项目技术负责人：应具有建筑类高级及以上职称，请问：建筑类专业是否包括土木工程，机电安装，土建工程等专业？

回复：8、 同 质疑四第2条回复。

9、 同 质疑四第3条回复。

**、 同 质疑四第 8 条回复。

** 、建筑类 专业 不包括土 木 工程和机电安装专业。

质疑三十六： **、投标文件格式，（七）其他资料，承诺书需要签名盖 章，请问：项目负责人和财务负责人两处是否可以手写签名，投标人和法定代表人两处加盖CA数字证书？

**、因分公司无独立法人资格，请问提供分公司社保是否满足要求？

**、投标人是否按照投标文件资格审查部分提供的承诺格式内容填写即可，无需提供其他承诺?

**、技术标页数是否有要求？

回复：**、按 招标文件 执行 。 但签字盖章须完善。

**、 同 质疑四第5条回复。

**、 同 质疑九回复。

**、按 第二章投标人须知前附表 3.7.5 条 编制要求 相关约定执行。

质疑三十七： **、技术标页数是否有要求？

回复： 同 质疑 三十六第**条 回复。

质疑三十八： 技术方案原则上不超过 / 页，请问技术标是否无页数限制。

回复： 同 质疑 三十六第**条 回复。

质疑三十九： 现场是否有位置可以布置临建，如办公区，工人生活区？

回复： 同 质疑十三回复。

二 、 补遗部分：

1 . 合同 增加 附件 材料（含设备）品牌 ， 详见附件1、附件2（附件为合同组成部分）。

2 . 合同增加附件总承包施工与电梯工程界面划分，详见挂网附件3（附件为合同组成部分）。

3 . 增加 地勘资料 ， 详见附件4。

4 . 本项目投标总报价最高限价为￥********7.**元（大写： 贰亿肆仟肆佰壹拾肆万捌仟叁佰伍拾柒元壹角柒分 ），措施费总价最高限价为￥********.**元（大写： 贰仟肆佰壹拾玖万捌仟叁佰柒拾伍元叁角壹分 ）（其中安全文明施工费暂定金额为￥******2.**元（大写： 陆佰柒拾柒万陆仟捌佰柒拾贰元玖角整 ）），分部分项工程量清单综合单价最高限价、全费用综合包干单价最高限价详见本次发布的工程量清单中的相应金额，工程量清单以本次补遗发布的限价清单为准。

投标人的投标总报价、分部分项工程量清单综合单价、全费用综合包干单价最高限价、措施费总报价不得超过相应的最高限价，安全文明施工费必须按招标人给定的金额填报，否则由评标委员会作否决投标处理。

5.招标文件第八章投标文件格式一、投标函部分（二）投标函附录以本次补遗为准，详见附件5。

6.本项目招标文件第二章投标人须知前附表3.4投标保证金条款中：投标保证金金额修改为**8万元整。

注：招标文件与本答疑补遗不一致的以本答疑补遗为准，原招标文件其他对应地方作相应调整。本答疑补遗文件作为招标文件的组成部分。请各投标人自行下载，不管下载与否均视为投标人已全部知晓。

招 标 人：重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司（盖单位法人章）

招标代理机构：重庆方郡建设工程咨询有限公司（盖单位法人章）

****年6月 4 日